sección 1 - Servicio de Contratación de Obras

PLIEGOS
LICITACIÓN INTERNACIONAL
LPI-SECOB-CAF-011-2015
“CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO
TIPOLOGÍA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI,
CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”
CONTRATANTE: Servicio de Contratación de Obras (SECOB)
PAÍS: República del Ecuador
QUITO, JUNIO 2015
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS (SECOB)
LICITACIÓN INTERNACIONAL No. LPI-SECOB-CAF-011-2015
“CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO
TIPOLOGÍA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI,
CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”
INDICE GENERAL
I. CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE
LICITACIÓN INTERNACIONAL
SECCION I
CONVOCATORIA
SECCION II
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2.1
2.2
2.3
2.4
Objeto
Presupuesto referencial
Especificaciones Técnicas
Planos
SECCION III
CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO
3.1 Cronograma del procedimiento
3.2 Vigencia de la oferta
3.3 Precio de la oferta
3.4 Plazo de ejecución
3.5 Alcance del precio de la oferta
3.6 Forma de pago
SECCIÓN IV
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
4.1. PRIMERA ETAPA: Integridad de las ofertas
4.2 Cuadro de Verificación de Integridad de la Oferta y Cumplimiento de
Requisitos Mínimos
4.3. SEGUNDA ETAPA Convalidación de Errores
4.4TERCERA ETAPA: Evaluación por puntaje
4.5 Resumen de Parámetros de Calificación
SECCIÓN V
OBLIGACIONES DE LAS PARTES
5.1 Obligaciones del Contratista
5.2 Obligaciones de la contratante
5.3 Ejecución del Contrato
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
2
II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS
SECCIÓN I
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
1.1 Comisión de Evaluación
1.2 Participantes
1.3 Presentación y apertura de ofertas
1.4 Obligaciones de los oferentes
1.5 Preguntas, respuestas y aclaraciones
1.6 Modificación del pliego
1.7 Convalidación de errores de forma
1.8 Causas de rechazo
1.9 Adjudicación y notificación
1.10 Garantías
1.11 Cancelación del procedimiento
1.12 Declaratoria de procedimiento desierto
1.13 Adjudicatario fallido
1.14 Suscripción del contrato
1.15 Precios unitarios y reajuste
1.16 Moneda de cotización y pago
1.17 Reclamos
1.18 Administración del contrato
1.19 Transferencia tecnológica
1.20 Fiscalización
1.21 Control ambiental
1.22 Visitas al sitio de las obras
1.23 Subcontratación
1.24 Inconsistencias, simulación y/o inexactitud de la información
SECCIÓN II
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
2.1.
2.2.
2.3
2.4
2.5
SECCIÓN III
Metodología de evaluación de las ofertas
Parámetros de evaluación
De la evaluación
Índices financieros
Formulario para la elaboración de las ofertas
FASE CONTRACTUAL
3.1 Ejecución del contrato
III. FORMULARIOS DE LICITACIÓN INTERNACIONAL
SECCIÓN I
FORMULARIO DE LA OFERTA
1.1
Presentación y compromiso
1.2
Datos generales del oferente.
1.3
Situación Financiera
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
SECCIÓN II
Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios
Análisis de precios unitarios
Metodología de construcción
Cronograma valorado de trabajos
Experiencia del oferente
Personal técnico propuesto para el proyecto
Equipo asignado al proyecto
Compromiso de transferencia tecnológica
FORMULARIO DE COMPROMISO DE
PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA
2.1
2.2
PARTICIPACIÓN
DEL
Compromiso del Profesional Asignado al Proyecto
Hoja de Vida del Personal Técnico Clave asignado al Proyecto
SECCIÓN III
FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO
SECCIÓN IV
PROYECTO DE CONTRATO DE LICITACIÓN INTERNACIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
4
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS (SECOB)
LICITACIÓN INTERNACIONAL No. LPI-SECOB-CAF-011-2015
“CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO
TIPOLOGÍA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI,
CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”
LICITACIÓN INTERNACIONAL
LPI-SECOB-CAF-011-2015
I. CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN INTERNACIONAL
SECCIÓN I
CONVOCATORIA
Se convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de
éstas o consorcios o compromisos de asociación o consorcio, legalmente capaces para
contratar, a que presenten sus ofertas para la “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD
EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”,
UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL
GUAYAS”, financiada con recursos del crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y
por tanto regido por el contrato de crédito y las políticas emitidas por este multilateral y la ley
ecuatoriana.
El presupuesto referencial es de USD. 4’200.742,50 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS DÓLARES CON 78/100), dólares de Estados
Unidos de América, sin incluir el IVA, y el plazo para la ejecución del contrato es de 240
(DOSCIENTOS CUARENTA) días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato,
los cuales serán ejecutados en TRES TURNOS DIARIOS, SIETE DÍAS A LA SEMANA, para
lo cual el contratista deberá contar con minimo dos grupos en tres frentes de trabajo
simultaneos y deberá considerar las contingencias necesarias para el cumplimiento del plazo
señalado, el cual abarca la construcción de la obra civil y arquitectónica de la Unidad
Educativa.
Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:
1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en la página web del Servicio de Contratación de
Obras: www.contratacionobras.gob.ec, a fin de garantizar los principios de concurrencia,
publicidad y transparencia. De igual forma se publicará la convocatoria en los dos
períodicos de mayor circulación del país y en el portal institucional del SERCOP:
www.compraspublicas.gob.ec.
2. Los interesados podrán formular preguntas en el término de 6 días contados a partir de la
fecha de publicación, las preguntas se remitirán al correo electrónico institucional
[email protected], creado para receptar las preguntas que se efectúen dentro
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
5
del presente proceso. La Comisión de Evaluación absolverá obligatoriamente todas las
preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, en un término de 4 días subsiguientes a
la conclusión del período establecido para formular preguntas y aclaraciones. Todas las
respuestas que se originaren y las aclaraciones que se efectuaren en esta etapa, serán
publicadas en el portal web institucional www.contratacionobras.gob.ec, (pestaña
BIBLIOTECA – PROCESOS INTERNACIONALES – CAF) para conocimiento de todos los
interesados en el presente proceso.
3. La oferta se presentará de forma física en un original y una copia completa, así como dos
CD que contengan la propuesta económica (Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios y
Cronograma Valorado) en formato PDF y formato EXCEL editable. Las Ofertas se
receptarán a través de la ventanilla de recepción de ofertas del Servicio de Contratación
de Obras (SECOB), ubicada en la planta baja del Edificio La Tribuna, en la Avenida De los
Shyris N34-382 y Portugal. La apertura de las ofertas se realizará en la fecha establecida
en el cronograma del proceso, una hora más tarde de la hora prevista como máxima para
la recepción de las ofertas. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en el
Servicio de Contratación de Obras (SECOB), ubicada en la Avenida De los Shyris N34382 y Portugal, Edificio La Tribuna.
4. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación.
5. El Servicio de Contratación de Obras no cancelará valor alguno por concepto de reajuste de
precios.
6. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos
en el liego.
7. Los pagos del contrato se realizarán con los recursos del crédito de la Corporación Andina
de Fomento (CAF), partida presupuestaria No. 55-00-034-001-750107-0901-001-2004-4116
y partida No. 55-00-034-001-750107-0901-001-0000-0000, denominadas Construcciones y
Edificaciones, Documento eSIGEF No. 1071-2015, emitido por el Ingeniero Juan Francisco
Palacios Bustamante, Director Financiero, con fecha 12 de junio de 2015. La partida
presupuestaria certifica para el año 2015 el valor de USD. 2.587.657,40 incluido el IVA y
para el año 2016 y de conformidad a la certificación plurianual emitida por el Ministerio de
Finanzas mediante oficio N. MINFIN-DM-2015-0276 de 2 de junio de 2015 y aval de
recursos N. 2015-DPI-1015 emitido por la Coordinación General de Planificación
Estratégica el valor de USD 2.117.174,20 incluyéndose el IVA.
Forma de pago:

Se entregará el 30% del monto total del contrato en calidad de Anticipo previa entrega
de la garantía correspondiente que respalde el 100% del valor entregado.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
6

Los pagos se efectuarán contra presentación de planillas mensuales, debidamente
aprobadas por la Fiscalización, de acuerdo al avance del objeto del contrato. De cada
planilla se amortizará proporcionalmente el valor entregado en calidad de anticipo.
8. Los oferentes extranjeros no domiciliados en el Ecuador, deberán obligatoriamente
domiciliarse en el país conforme lo dispone el Artículo 6 y la Sección XIII de la Ley de
Compañías. Los oferentes extranjeros NO domiciliados podrán iniciar el trámite de
domiciliación en la Superintendencia de Compañías previo a la adjudicación de así
considerarlo pertinente.
El oferente extranjero no domiciliado en el Ecuador que resulte adjudicatario, tendrá un
plazo máximo de 30 días contados a partir de la fecha de adjudicación del contrato para
proceder a la domicialización; el incumplimiento a este plazo traerá como consecuencia la
declaración de adjudicatario fallido, en este caso se continuará el proceso con el oferente
que ocupó el segundo puesto en el orden de prelación final.
Quito,
ING. SALVADOR JARAMILLO
DIRECTOR GENERAL
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS (SECOB)
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
7
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS (SECOB)
LICITACIÓN INTERNACIONAL No. LPI-SECOB-CAF-011-2015
“CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO
TIPOLOGÍA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI,
CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”
SECCIÓN II
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2.1 OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA
TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”
Las Condiciones Generales se publicarán en el anexo No. 1 de este pliego, y estarán
publicadas en la página WEB del SECOB www.contratacionobras.gob.ec.
2.1.1 ANTECEDENTES:
Mediante Memorando SECOB-DNCP-2015-075, suscrito en Quito con Fecha 9 de Junio de
2015, el Ing. Milton Roosvel Córdova Matamoros DIRECTOR NACIONAL DE COSTOS Y
PLANEAMIENTO SECOB, entrega al Sr. Arq. Diego Vallejo Garzón SUBDIRECTOR DE
ESTUDIOS SECOB (E), la actualización de presupuesto general 2015 de la UEM “TARQUI
CHEMIS” con un monto de $ 4’200.742,50.
Por medio del Oficio Nro. MINEDUC-SAE-2015-00147-OF, de fecha 26 de mayo de 2015, el Sr.
José Diego Ramos Benalcázar, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, entrega
al Ing. Salvador Jaramillo Vivanco, DIRECTOR GENERAL DEL SECOB, los Estandarés de
Arquitectura e Ingeniería año 2015 de los bloques para la Tipología Mayor y Menor para las
Unidades Educativas del Milenio.
Mediante memorando Nro. SECOB-SG-2015-0433, de 20 de mayo del 2015, el Ing. Marco Vera
Ríos, EX SUBDIRECTORA GENERAL DEL SECOB, solicita al Señor Ing. Frank Arellano Viteri,
EX SUBDIRECTOR TÉCNICO DE ESTUDIOS DEL SECOB, la ELABORACIÓN CONDICIONES
GENERALES,
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
Y
PRESUPUESTO
PARA
LA
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO "TARQUÍ
CHEMIS", UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUÍ, CANTON GUAYAQUI, PROVINCIA DE
GUAYAS.
Por medio del Oficio Nro. MINEDUC-UEM-2015-00133-OF, de fecha 10 de febrero de 20155, el
Ing. Mauricio Maldonado Andrade, GERENTE DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL
MILENIO, entrega al Arq. Marcelo León Nogués, EX DIRECTOR GENERAL DEL SECOB, los
nuevos estandáres de Arquitectura e Ingeniería año 2015 de los Bloques Internos para la
Tipología Mayor y Menor con sus respectivos cambios en Planos, Memorias Técnicas,
Volúmenes de obra, especificaciones Técnicas y otros detalles.
Mediante Convenio # 0000075 el SECOB y el MINEDUC firman el 09 de Diciembre del 2014 el
“CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y
EL SERVICIO DE CONTRATACON DE OBRAS PARA EJECUTAR INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
8
EDUCATIVA”, donde se conviene en aunar esfuerzos y cooperar en el ámbito de sus
competencias a fin de ejecutar el Componente 1: “INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA” del
programa Nueva Infraestructura Educativa , Financiado con el Contrato de Préstamo No. CFA
8741, a través de la participación del Secob en la ejecución de las etapas precontractual,
contractual y administración de contratos, para la construcción, fiscalización y entrega de las
obras de infraestructura física contempladas en el Programa, en aplicación a lo establecido en el
Contrato de Préstamo No. CFA 8741, de conformidad con lo señalado en el artículo 3 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Mediante Oficio Nro. INMOBILIAR-PDDC-2013-0056-O de fecha 03 de Diciembre del 2013, el Sr.
Mgs. Aldo Rubén Ríos, Gerente del Proyecto de Implementación Integral de Distritos y Circuitos
Administrativos de Planificación del Buen Vivir, informa al Ministro de Educación Augusto
Espinosa, que el predio para la Construcción de la unidad Educativa del Milenio de Tipo Mayor,
ubicado en la parroquia Tarqui, del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, se encuentra
legalizado a nombre del Ministerio de Educación.
Mediante oficio Nro.MINEDUC-DNIF-2014-00268-OF, del fecha 16 de septiembre de 2014 de
Ing. Diego Xavier Jara Almeida, Director Nacional de Infraestructura Física, entrega la Arq. Isabel
Oyervide Pelet, EX SUBDIRECTORA GENERAL SECOB, el Acta Entrega Final Contrato No.
0388 -MINEDUC-2013 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTONICA
DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAOR “TARQUI
CHEMIS” UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUÍ, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL
GUAYAS, PERTENECINETE AL PROYECTO “IMPLEMENTACION INTEGRAL DE DISTRITOS
Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS DE LA PLANIFICACION DEL BUEN VIVIR” firmada el 16 de
SEPTIEMBRE del 2014.
Mediante Oficio Nro. MINEDUC-ME-2014-00404-OF, del 04 de julio del 2014, el Ministro
Espinosa, solicita al Director General del SECOB, que se proceda con la contratación de 64
consultorías de implantación y diseño para la construcción de Unidades Educativas del Milenio.
2.1.2 OBJETIVO GENERAL:
La construcción de infraestructura educativa que cuente con un sistema constructivo rápido,
eficiente, económico, el cual se lleve a cabo como un aporte estético y funcional que no
agreda al paisaje inmediato, sin dejar de lado el confort y la seguridad, generando un medio
que satisfaga las necesidades de los estudiantes que conforman la Unidad Educativa
Estandarizada Del Milenio Tipología Mayor "Tarqui Chemis"
2.1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS:


Realizar los trabajos de construcción arquitectónica, e implementación de ingeniería
estructural, instalaciones eléctricas, electrónicas, hidrosanitarias, mecánicas de
climatización, prevención - control de incendios y áreas exteriores de la Unidad Educativa
Estandarizada Del Milenio Tipología Mayor "Tarqui Chemis" en la provincia del Guayas.
Construcción de los bloques arquitectónicos que conforman el modelo Estándar de las
Unidades Educativas del Milenio de acuerdo a la implantación y siguiendo estándares de
calidad con el fin de obtener una infraestructura adecuada para desarrollo de las
actividades escolares.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
9
2.1.4 UBICACIÓN Y GENERALIDADES DEL PROYECTO
UNIDAD EDUCATIVA “TARQUI CHEMIS”
El terreno se encuentra ubicado en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en la Parroquia
de Tarqui. El terreno presenta forma y topografía irregular, en el que estará emplazada la nueva
infraestructura.
El terreno se encuentra ubicado al Norte de la Ciudad de Guayaquil, en la Parroquia Tarqui,
Barrio Modelo (Chemis).
Su eje mayor tiene orientación N-S, y está rodeado de las siguientes arterias vehiculares y
peatonales:
- Norte: Calle Peatonal (4º PJ 11 B NO) en Ho., Ancho aproximado 6 ml.
- Sur: Calle Vehicular (Dr. Blanco Muñoz Baquerizo) en pavimento asfaltico, Ancho aproximado
12ml., a 6ml. – Bidireccional.
- Este: Avenida vehicular (Ave., de las Américas) en pavimento de Ho Hidráulico, Ancho
aproximado 42ml. – Bidireccional (más de 6 carriles)
- Oeste: Calle Vehicular (Dr. Miguel H. Alcívar) en pavimento de Ho. Hidráulico, con un ancho de
12ml. – Bidireccional.
2.2 PRESUPUESTO REFERENCIAL:
El presupuesto referencial es de USD. 4’200.742,50 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS DÓLARES CON 78/100), dólares de Estados
Unidos de América, sin incluir el IVA.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
10
No.
CODIGO
DESCRIPCION DEL RUBRO
UNIDAD
CANTIDAD
ESCUELA TIPO
P.
UNITA
RIO
P.TOTAL
$ 4.200.742,50
Bloque 12 Aulas: Laboratorio +aulas
PRELIMINARES
1
110001
Limpieza y desbroce del terreno (manual)
m2
1.007,13
2
110002
Replanteo y nivelación
m2
1.007,13
MOVIMIENTO DE TIERRAS
3
120007
Excavación manual de cimientos y plintos
m3
720,42
4
120011
Sub-base clase 3
m3
318,80
5
120005
Excavación a máquina
m3
864,50
6
120009
Relleno compactado a máquina con material importado
m3
475,48
7
120023
Transporte de material de excavación. Transporte libre
100m
m3-km
8.645,04
8
120048
Tránsporte de materiales o sobreacarreo
m3-km
15.885,62
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
9
130001
Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2
(provisión, conf y colocación)
kg
57.983,04
10
130050
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas de cimentación
m3
161,67
11
130017
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas
m3
56,60
12
130021
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en losa
m3
149,98
13
160137
impermeabilización de terraza con lámina asfáltica
m2
630,00
14
130025
Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos
m3
35,97
15
130027
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas
m3
52,39
16
120048
Tránsporte de materiales o sobreacarreo
17
130095
Malla electrosoldada R-126 (4.10)
18
130007
Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm
19
180079
Geotextil NT 2000
m2
189,84
20
130223
Geomalla biaxial BX1100
m2
189,84
21
130049
Junta estructural de construcción
m
22
160404
Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm,
piedra bola=15cm, malla 5x10x10)
m2
654,16
m3-km
m2
u
34.560,50
659,48
8.132,00
6,00
MAMPOSTERIA
23
140002
Mampostería de bloque de 15cm
m2
1.112,87
24
140001
Mampostería de bloque de 10cm
m2
138,41
25
130191
Hormigón f´c=210 kg/cm2 en contorno de ventanas
(alfeizar)
m3
4,18
26
130064
Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras
m
23,60
ENLUCIDOS
27
150004
Enlucido vertical interior.
m2
2.502,56
28
150006
Enlucido vertical exterior
m2
1.453,74
29
150002
Empaste interior de paredes
m2
1.212,27
30
150035
Enlucido paleteado fino de filos y fajas
m
1.374,56
PISOS
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
11
31
160004
Cerámica de piso alto tráfico antideslizante
m2
1.496,25
32
160012
Masillado y alisado de pisos
m2
1.593,88
33
160026
Barrederas de cerámica h=10cm
m
697,99
34
180093
Porcelanato en mesón
m2
24,64
CARPINTERIA METALICA
35
170068
Ventana de aluminio y vidrio 6mm corrediza
m2
241,32
36
170193
Malla antimosquito
m2
60,33
m2
13,20
m2
9,06
Puerta metálica de tol, tubo rect. de 50x25x2mm, y Vidrio
templado 6mm, inc. Cerradura
Puerta de tol 1/20", marco y estructura de 25*50*1,5 CON
CERRADURA
37
170107
38
170370
39
170029
Panel de acero inoxidable
m2
90,74
40
170032
Pasamano de acero inoxidable
m2
54,62
41
170332
Barra antipánico para puertas
u
11,00
170031
Pasamano de acero inoxidable para baño de
discapacitados
m
1,60
42
RECUBRIMIENTOS
43
180113
Cielo raso falso de estructura de aluminio prepintado al
horno color blanco con planchas de gypsum revestidas de
PVC en la cara vista y Foil de aluminio en la cara superior
m2
858,58
44
180043
Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior
m2
1.212,66
45
180080
Pintura elastomérica exteriores
m2
1.453,74
46
190027
Cubierta de policarbonato alveolar 8mm (Incluye estructura
metálica)
m2
265,61
47
180006
Cerámica en paredes
m2
180,78
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (BLOQUE 1 DE
12M)
SISTEMA DE AGUA POTABLE
48
200031
Punto de agua PVC roscable1/2"
pto
19,00
49
200032
Punto de agua PVC roscable3/4"
pto
10,00
50
200030
Punto de agua PVC roscable1"
pto
19,00
51
200150
Tubería PVC roscable 1/2"
m
18,40
52
200151
Tubería PVC roscable 3/4"
m
16,70
53
200149
Tubería PVC roscable 1"
m
2,00
54
200148
Tubería PVC roscable 1 1/4"
m
19,30
55
200146
Tubería PVC roscable 1 1/2"
m
13,10
56
200147
Tubería PVC roscable 2"
m
33,20
57
200226
Válvula de control roscada diam 1/2"
u
19,00
58
200227
Válvula de control roscada diam 3/4"
u
10,00
59
200228
Válvula decontrol roscada diam 1"
u
19,00
60
200229
Válvula decontrol roscada diam 1¼"
u
3,00
61
200230
Válvula de control roscada diam 11/2"
u
5,00
62
200231
Válvula de control roscada diam 2"
u
4,00
63
200007
Columna de PVC de 2"
m
7,00
SISTEMA DE AGUA RESIDUALES
64
220005
Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico
u
2,00
65
220018
Desagües PVC 50 mm. Tipo B(Incluye accesorios)
pto
26,00
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
12
66
220019
Desagües PVC 75 mm. Tipo B (Incluye accesorios)
pto
16,00
67
220016
Desagües PVC 110mm tipo B (incluye accesorios)
pto
19,00
68
220031
Sumidero de piso de 2" incluye rejilla
u
1,00
69
220032
Sumidero de piso de 3" incluye rejilla
u
12,00
70
220053
Tubería de 75 de PVC tipo B
m
6,00
71
220049
Tubería de 110 mm PVC tipo B
m
9,00
72
220050
Tubería de 160 de PVC tipo B
m
12,00
73
220209
Registro inspección y limpieza PVC, 160mm
pto
2,00
74
220001
Bajantes de tubería PVC tipo B de 110 mm
m
9,00
VENTILACIÓN
75
200317
Punto de ventilacion de 75mm Tipo A
pto
2,00
76
220053
Tubería de 75 de PVC tipo B
m
8,50
77
220111
Tapon rejilla
u
2,00
AGUAS LLUVIAS
78
220001
Bajantes de tubería PVC tipo B de 110 mm
m
8,50
79
220005
Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico
u
6,00
80
220204
Sumidero de cubierta de 75mm incluye rejilla cupula
u
6,00
81
220205
Sumidero de cubierta de 110mm incluye rejilla cupula
u
8,00
82
220053
Tubería de 75 de PVC tipo B
m
18,00
83
220049
Tubería de 110 mm PVC tipo B
m
74,00
84
220019
Desagües PVC 75 mm. Tipo B (Incluye accesorios)
pto
6,00
85
220016
Desagües PVC 110mm tipo B (incluye accesorios)
pto
9,00
u
19,00
u
14,00
u
4,00
APARATOS SANITARIOS
86
210013
Inodoro blanco con fluxómetro
Lavamanos para empotrar blanco (508mmx445 mm) con
grifería de 4" CR
Fregadero de acero inoxidable 1 pozo con escurridor inc.
Griferia y accesorios
87
210027
88
210074
89
210025
lavamanos de pedestal corto con llave temporizada
u
1,00
90
210042
Urinario con llave pressmatic
u
10,00
m3
21,64
pto
174,00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
91
120006
Excavación manual de zanjas
INSTALACIONES ELECTRICAS
92
300303
PUNTO DE ILUMINACIÓN 120V
93
301761
INTERRUPTOR SIMPLE
u
7,00
94
301762
INTERRUPTOR DOBLE
u
10,00
95
301097
CONMUTADOR SIMPLE
u
8,00
96
301098
CONMUTADOR DOBLE
u
4,00
97
302511
SENSOR DE MOVIMIENTO 180°
u
6,00
98
301403
SENSOR DE MOVIMIENTO 360°
u
6,00
99
300165
LUMINARIA FLUORESCENTE 3X32W EMPOTRABLE
u
74,00
100
301895
OJO DE BUEY CON FLUORESCENTE COMPACTA
1X26W
u
32,00
101
302398
Luminaria Aplique de pared interior /exterior 1X26W
u
4,00
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
13
102
301893
LUMINARIA TIPO PLAFON 2X26W
u
66,00
103
301898
PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V
PARED O TECHO
pto
107,00
104
301899
PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V PISO
pto
8,00
105
300314
PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 127V
pto
25,00
106
300313
PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 220V BIFÁSICO
pto
5,00
107
300876
PUNTO SECADOR DE MANOS
pto
8,00
108
300877
PUNTO EXTRACTOR DE BAÑO
pto
4,00
pto
25,00
pto
4,00
pto
4,00
PUNTO TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V
PARED O TECHO
PUNTO PARA TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE
127V PISO
PUNTO DE TOMACORRIENTE ESPECIAL REGULADO
127V
109
300315
110
300317
111
300318
112
301909
CENTRO DE CARGA TRIFASICO 6 ESPACIOS
u
2,00
113
301910
CENTRO DE CARGA TRIFASICO 12 ESPACIOS
u
3,00
114
301911
CENTRO DE CARGA TRIFASICO 20 ESPACIOS
u
4,00
115
301912
CENTRO DE CARGA TRIFASICO 30 ESPACIOS
u
1,00
116
301917
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 16 A
u
22,00
117
301918
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 20 A
u
59,00
118
301921
BREAKER ENCHUFABLE 2P - 20 A
u
18,00
119
301727
BREAKER ENCHUFABLE 3P - 20 A
u
5,00
120
302540
BREAKER ENCHUFABLE 3P - 30A
u
5,00
121
301173
Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja
moldeada marco 100 tipo N
u
5,00
122
302513
CAJA DE PASO 10x10
u
20,00
u
21,00
u
5,00
CONECTOR Y CLAVIJA PARA AIRES
ACONDICIONADOS INTERIORES
CAJA IP65 PARA AIRES ACONDICIONADOS
EXTERIORES 20X20X15 (cm)
123
302538
124
302539
125
301999
ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N) AWG THHN
m
100,00
126
302007
ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N)+1x#14(T) AWG THHN
m
100,00
127
301080
ALIMENTADOR 1x#10(F)+1x#10(N)+1x#14(T) AWG THHN
m
53,00
128
302668
ALIMENTADOR 2x#12(F)+1x#14(T) AWG THHN
m
320,00
129
302669
ALIMENTADOR 2x#10(F)+1x#14(T) AWG THHN
m
103,00
130
302527
ALIMENTADOR 3X#8(F)+1X#8(N)+1X#10(T) awg TTU
m
75,00
131
301004
FUNDA BX 1"
m
50,00
132
302444
CABLE CONCENTRICO 2X14 AWG
m
500,00
133
300484
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 1/2"
m
50,00
134
300486
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 1"
m
50,00
135
300488
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 1 1/2"
m
50,00
136
300489
Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT 2"
m
50,00
137
300482
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 3"
m
50,00
138
301569
Conductor THHN FLEX #14 AWG
m
100,00
139
301561
Conductor THHN FLEX #12 AWG
m
100,00
140
301562
Conductor THHN FLEX #10 AWG
m
100,00
141
302441
CABLE FLEXIBLE 6 AWG
m
100,00
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
14
142
302442
CABLE FLEXIBLE 4 AWG
m
100,00
143
302443
CABLE FLEXIBLE 2 AWG
m
100,00
u
2,00
u
1,00
u
2,00
u
2,00
INSTALACIONES MECÁNICAS (BLOQUE 1 DE 12
AULAS / LAB. CCNN)
Suministro e instalacion Split consola tipo piso/techo 36000
BTU, R410 A. Incluye consolas decorativas, arranque y
puesta en marcha, 208-220V/1PH/60Hz; y bomba de
condensado.
Suministro e instalación unidad tipo Fan Coil 36000 BTU/h,
R410A, 208-220V/2ph/60Hz. Incluye arranque y puesta en
marcha. Se considera suministro e instalación de
condensadora y bomba de condensado.
Ventilador de extracción en línea, 825 CFM, @ 0.5" WG,
1/3HP, 1725 RPM, 2/220/60. Incluye arranque y puesta en
marcha.
Ventilador de Extracción Cuadrado IN-LINE, 525 CFM @
0.35" CA, 1725 RPM, 1/4HP, 115/1/60
144
400717
145
402010
146
400005
147
402480
148
400632
Ducto de tol galvanizado sin aislamiento
kg
245,22
149
401373
Manga Flexible diam. 4" con aislamiento
m
20,00
150
401156
Louver de salida de 12"x8"
u
4,00
151
400616
Difusor de suministro 8" x 8" de 4 vias
u
13,00
152
400631
Ducto de tol galvanizado con aislamiento
kg
180,00
153
402024
Termostato digital programable de una etapa
u
1,00
154
400702
Rejilla de extracción de 6"x6” incluye caja de acoples
u
36,00
155
400706
Rejilla de Retorno 18"x12" incluye caja de acoples
u
2,00
156
400831
Ventilador helicoidal de techo de 48" 60 w, 110 v, 60 Hz, 1
PH
u
17,00
157
402481
Control de ventilador de techo de 3 velocidades.
u
9,00
158
400670
Manga Flexible diam. 8" con aislamiento
m
15,00
159
401347
Tubería de cobre ACR 5/8, incluye aislamiento
m
60,50
160
401345
Tubería de cobre ACR 3/8, incluye aislamiento
m
60,50
161
401395
Cable de control 4x#12, incluye canalización EMT 3/4"
m
72,50
162
402026
Cable de control 4x#16, incluye tubería EMT 3/4"
u
20,00
163
402025
Cable de control 2x#14, incluye tubería EMT 3/4"
m
83,87
164
402427
tuberia de drenaje de 1"
m
7,83
165
401329
Tubería de drenaje 3/4"
m
28,34
166
400655
Gas refrigerante R-410A
lb
4,00
402011
Suministro e instalación unidad tipo Fan Coil 48000 BTU/h,
R410A, 208-220V/2ph
/60Hz. Incluye arranque y puesta en marcha. Se considera
suministro e instalación de condensadora y bomba de
condensado.
U
1,00
pto
24,00
167
INSTALACIONES ELECTRONICAS
SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y
VOZ
168
500082
Punto simple voz y/o datos CAT 6A certificado
169
500797
Access point 1 puerto Giga
u
2,00
170
500798
Punto para salida HDMI
u
10,00
171
500751
Administrador horizontal 1u
u
4,00
172
500289
Patch cord CAT 6A 7ft (3m)
u
24,00
173
500077
Patch cord CAT 6a 3ft(1m)
u
24,00
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
15
174
500136
Patch Panel 24 puertos CAT 6A incluye jacks
u
2,00
175
500426
Bandeja tipo escalerilla galvanizada 200x100mm incluye
tapa y accesorios
m
90,00
176
500521
Switch de capa 2, 48 puertos 10/100/1000 Mbps 4SFP
u
1,00
177
500801
Patch cord fibra óptica 1m
u
2,00
178
500449
Transeiver de fibra a ethernet 1gb
u
2,00
179
500124
Teléfono IP simples para escritorio
u
1,00
180
500828
Rack de pared 24 UR cerrado
u
1,00
181
500608
ODF-12 puertos fibra óptica distribución frame
u
1,00
182
500885
Cable FUTP cat 6A blindado
m
624,00
183
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
360,00
184
500211
Tubería EMT de 1" y accesorios
m
50,00
SISTEMA DE SEGURIDAD (INTRUSIÓN)
185
500027
Contactos magnéticos instalados
u
4,00
186
500648
Teclado alfanumérico
u
1,00
187
500157
Central de seguridad de 16 zonas incluye teclado LCD
u
1,00
188
500836
Sirena 15W blindada
u
1,00
189
500130
Detector de movimiento doble tecnología
u
5,00
190
500256
Cable UTP CAT 5E
m
240,00
191
500814
Cableado 2x14 AWG
m
15,00
192
500210
Tubería EMT 1/2" y accesorios
m
180,00
193
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
10,00
194
500720
Punto de red de seguridad
pto
12,00
u
3,00
SISTEMA DE CCTV
195
500877
Cámara IP tipo bullet POE, 1.3 Mp
SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS
196
500183
Módulo de control
u
2,00
197
500752
Detector de humo fotoeléctrico
u
13,00
198
500758
Estación manual de incendios
u
3,00
199
500610
Aviso de salida con iluminación LED
u
26,00
200
500760
Luz estroboscópica con sirena
u
11,00
201
500679
Módulo de aislamiento
u
2,00
202
500682
Modulo de monitoreo
u
4,00
203
500058
Luz de emergencia autónoma
u
23,00
204
500035
Cableado antiflama 2 x 16 AWG
m
375,00
205
500355
Fuente de alimentación 24 V/8A
u
2,00
206
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
120,00
207
500719
Punto de red de incendios
pto
37,00
SISTEMA DE SONORIZACIÓN
208
500875
Parlante para techo 8W, 8" y 100V
u
14,00
209
500878
Mircrófono POE para escritorio
u
1,00
210
500814
Cableado 2x14 AWG
m
156,00
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
16
211
500210
Tubería EMT 1/2" y accesorios
m
140,00
212
500300
Punto de sonido
pto
14,00
Bloque 12 Aulas B: Inspección+sala de
profesores+aulas
PRELIMINARES
213
110001
Limpieza y desbroce del terreno (manual)
m2
1.007,13
214
110002
Replanteo y nivelación
m2
1.007,13
MOVIMIENTO DE TIERRAS
215
120007
Excavación manual de cimientos y plintos
m3
720,42
216
120011
Sub-base clase 3
m3
318,80
217
120005
Excavación a máquina
m3
864,50
218
120009
Relleno compactado a máquina con material importado
m3
475,48
219
120023
Transporte de material de excavación. Transporte libre
100m
m3-km
8.645,04
220
120048
Tránsporte de materiales o sobreacarreo
m3-km
15.885,62
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
221
130001
Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2
(provisión, conf y colocación)
kg
57.983,04
222
130050
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas de cimentación
m3
161,67
223
130017
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas
m3
56,60
224
130021
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en losa
m3
149,98
225
160137
impermeabilización de terraza con lámina asfáltica
m2
630,00
226
130025
Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos
m3
35,97
227
130027
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas
m3
52,39
228
120048
Tránsporte de materiales o sobreacarreo
229
130095
Malla electrosoldada R-126 (4.10)
230
130007
Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm
231
180079
Geotextil NT 2000
m2
189,84
232
130223
Geomalla biaxial BX1100
m2
189,84
233
130049
Junta estructural de construcción
m
234
160404
Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm,
piedra bola=15cm, malla 5x10x10)
m2
654,16
m3-km
m2
u
34.560,50
659,48
8.132,00
6,00
MAMPOSTERIA
235
140002
Mampostería de bloque de 15cm
m2
1.458,25
236
140001
Mampostería de bloque de 10cm
m2
127,71
237
130191
Hormigón f´c=210 kg/cm2 en contorno de ventanas
(alfeizar)
m3
12,31
238
130064
Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras
m
94,00
ENLUCIDOS
239
150004
Enlucido vertical interior.
m2
3.171,92
240
150006
Enlucido vertical exterior
m2
1.500,00
241
150002
Empaste interior de paredes
m2
3.171,82
242
150035
Enlucido paleteado fino de filos y fajas
m
386,28
PISOS
243
160004
Cerámica de piso alto tráfico antideslizante
m2
1.383,58
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
17
244
160012
Masillado y alisado de pisos
m2
1.503,95
245
160026
Barrederas de cerámica h=10cm
m
864,16
246
180093
Porcelanato en mesón
m2
15,58
CARPINTERIA METALICA
247
170068
Ventana de aluminio y vidrio 6mm corrediza
m2
240,32
248
170193
Malla antimosquito
m2
60,08
m2
13,20
m2
9,06
Puerta metálica de tol, tubo rect. de 50x25x2mm, y Vidrio
templado 6mm, inc. Cerradura
Puerta de tol 1/20", marco y estructura de 25*50*1,5 CON
CERRADURA
249
170107
250
170370
251
170029
Panel de acero inoxidable
m2
85,60
252
170032
Pasamano de acero inoxidable
m2
2,40
253
170332
Barra antipánico para puertas
u
11,00
170031
Pasamano de acero inoxidable para baño de
discapacitados
m
1,60
254
RECUBRIMIENTOS
255
180113
Cielo raso falso de estructura de aluminio prepintado al
horno color blanco con planchas de gypsum revestidas de
PVC en la cara vista y Foil de aluminio en la cara superior
m2
949,60
256
180043
Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior
m2
970,30
257
180080
Pintura elastomérica exteriores
m2
2.201,52
258
190027
Cubierta de policarbonato alveolar 8mm (Incluye estructura
metálica)
m2
280,80
259
180006
Cerámica en paredes
m2
161,70
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (BLOQUE 2 DE
12M)
SISTEMA DE AGUA POTABLE
260
200031
Punto de agua PVC roscable1/2"
pto
19,00
261
200032
Punto de agua PVC roscable3/4"
pto
10,00
262
200030
Punto de agua PVC roscable1"
pto
19,00
263
200150
Tubería PVC roscable 1/2"
m
21,10
264
200151
Tubería PVC roscable 3/4"
m
16,80
265
200149
Tubería PVC roscable 1"
m
5,00
266
200148
Tubería PVC roscable 1 1/4"
m
19,30
267
200146
Tubería PVC roscable 1 1/2"
m
13,10
268
200147
Tubería PVC roscable 2"
m
34,20
269
200226
Válvula de control roscada diam 1/2"
u
19,00
270
200227
Válvula de control roscada diam 3/4"
u
12,00
271
200228
Válvula decontrol roscada diam 1"
u
19,00
272
200229
Válvula decontrol roscada diam 1¼"
u
1,00
273
200230
Válvula de control roscada diam 11/2"
u
2,00
274
200231
Válvula de control roscada diam 2"
u
4,00
275
200007
Columna de PVC de 2"
m
7,00
SISTEMA DE AGUA RESIDUALES
276
220005
Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico
u
2,00
277
220018
Desagües PVC 50 mm. Tipo B(Incluye accesorios)
pto
26,00
278
220019
Desagües PVC 75 mm. Tipo B (Incluye accesorios)
pto
16,00
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
18
279
220016
Desagües PVC 110mm tipo B (incluye accesorios)
pto
19,00
280
220031
Sumidero de piso de 2" incluye rejilla
u
1,00
281
220032
Sumidero de piso de 3" incluye rejilla
u
12,00
282
220053
Tubería de 75 de PVC tipo B
m
6,00
283
220049
Tubería de 110 mm PVC tipo B
m
9,00
284
220050
Tubería de 160 de PVC tipo B
m
12,00
285
220209
Registro inspección y limpieza PVC, 160mm
pto
2,00
286
220001
Bajantes de tubería PVC tipo B de 110 mm
m
9,00
VENTILACIÓN
287
200317
Punto de ventilacion de 75mm Tipo A
pto
2,00
288
220053
Tubería de 75 de PVC tipo B
m
8,50
289
220111
Tapon rejilla
u
2,00
AGUAS LLUVIAS
290
220001
Bajantes de tubería PVC tipo B de 110 mm
m
8,50
291
220005
Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico
u
4,00
292
220204
Sumidero de cubierta de 75mm incluye rejilla cupula
u
6,00
293
220205
Sumidero de cubierta de 110mm incluye rejilla cupula
u
8,00
294
220053
Tubería de 75 de PVC tipo B
m
18,00
295
220049
Tubería de 110 mm PVC tipo B
m
74,00
296
220019
Desagües PVC 75 mm. Tipo B (Incluye accesorios)
pto
6,00
297
220016
Desagües PVC 110mm tipo B (incluye accesorios)
pto
9,00
APARATOS SANITARIOS
298
210013
Inodoro blanco con fluxómetro
u
19,00
299
210027
Lavamanos para empotrar blanco (508mmx445 mm) con
grifería de 4" CR
u
14,00
300
210025
lavamanos de pedestal corto con llave temporizada
u
1,00
301
210074
Fregadero de acero inoxidable 1 pozo con escurridor inc.
Griferia y accesorios
u
4,00
302
210042
Urinario con llave pressmatic
u
10,00
m3
21,64
pto
172,00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
303
120006
Excavación manual de zanjas
INSTALACIONES ELECTRICAS
304
300303
PUNTO DE ILUMINACIÓN 120V
305
301761
INTERRUPTOR SIMPLE
u
7,00
306
301762
INTERRUPTOR DOBLE
u
10,00
307
301097
CONMUTADOR SIMPLE
u
8,00
308
301098
CONMUTADOR DOBLE
u
4,00
309
302511
SENSOR DE MOVIMIENTO 180°
u
6,00
310
301403
SENSOR DE MOVIMIENTO 360°
u
6,00
311
300165
LUMINARIA FLUORESCENTE 3X32W EMPOTRABLE
u
72,00
312
301895
OJO DE BUEY CON FLUORESCENTE COMPACTA
1X26W
u
32,00
313
302398
Luminaria Aplique de pared interior /exterior 1X26W
u
4,00
314
301893
LUMINARIA TIPO PLAFON 2X26W
u
66,00
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
19
315
301898
PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V
PARED O TECHO
pto
99,00
316
301899
PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V PISO
pto
8,00
317
300314
PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 127V
pto
29,00
318
300313
PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 220V BIFÁSICO
pto
2,00
319
300876
PUNTO SECADOR DE MANOS
pto
8,00
320
300877
PUNTO EXTRACTOR DE BAÑO
pto
4,00
pto
22,00
pto
2,00
PUNTO TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V
PARED O TECHO
PUNTO DE TOMACORRIENTE ESPECIAL REGULADO
127V
321
300315
322
300318
323
301909
CENTRO DE CARGA TRIFASICO 6 ESPACIOS
u
2,00
324
301910
CENTRO DE CARGA TRIFASICO 12 ESPACIOS
u
3,00
325
301911
CENTRO DE CARGA TRIFASICO 20 ESPACIOS
u
5,00
326
301917
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 16 A
u
22,00
327
301918
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 20 A
u
58,00
328
301921
BREAKER ENCHUFABLE 2P - 20 A
u
15,00
329
301727
BREAKER ENCHUFABLE 3P - 20 A
u
5,00
330
302540
BREAKER ENCHUFABLE 3P - 30A
u
5,00
331
301173
u
2,00
332
301173
u
2,00
333
302513
u
20,00
u
25,00
u
2,00
Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja
moldeada marco 100 tipo N
Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja
moldeada marco 100 tipo N
CAJA DE PASO 10x10
CONECTOR Y CLAVIJA PARA AIRES
ACONDICIONADOS INTERIORES
CAJA IP65 PARA AIRES ACONDICIONADOS
EXTERIORES 20X20X15 (cm)
334
302538
335
302539
336
301999
ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N) AWG THHN
m
100,00
337
302007
ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N)+1x#14(T) AWG THHN
m
100,00
338
301080
ALIMENTADOR 1x#10(F)+1x#10(N)+1x#14(T) AWG THHN
m
100,00
339
302668
ALIMENTADOR 2x#12(F)+1x#14(T) AWG THHN
m
320,00
340
302669
ALIMENTADOR 2x#10(F)+1x#14(T) AWG THHN
m
103,00
341
302527
ALIMENTADOR 3X#8(F)+1X#8(N)+1X#10(T) awg TTU
m
75,00
342
301004
FUNDA BX 1"
m
50,00
343
302444
CABLE CONCENTRICO 2X14 AWG
m
500,00
344
300486
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 1"
m
50,00
345
300488
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 1 1/2"
m
50,00
346
300489
Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT 2"
m
50,00
347
300482
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 3"
m
50,00
348
301569
Conductor THHN FLEX #14 AWG
m
100,00
349
301561
Conductor THHN FLEX #12 AWG
m
100,00
350
301562
Conductor THHN FLEX #10 AWG
m
100,00
351
302441
CABLE FLEXIBLE 6 AWG
m
100,00
352
302442
CABLE FLEXIBLE 4 AWG
m
100,00
353
302443
CABLE FLEXIBLE 2 AWG
m
100,00
INSTALACIONES MECÁNICAS
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
20
354
400717
355
402479
356
402480
357
400632
358
Suministro e instalacion Split consola tipo piso/techo 36000
BTU, R410 A. Incluye consolas decorativas, arranque y
puesta en marcha, 208-220V/1PH/60Hz; y bomba de
condensado.
Ventilador de extracción tipo hongo, 825 CFM, @ 0.5" WG,
1/3HP, 1725 RPM, 2/220/60. Incluye arranque y puesta en
marcha.
Ventilador de Extracción Cuadrado IN-LINE, 525 CFM @
0.35" CA, 1725 RPM, 1/4HP, 115/1/60
u
2,00
u
2,00
u
2,00
Ducto de tol galvanizado sin aislamiento
kg
232,44
401373
Manga Flexible diam. 4" con aislamiento
m
20,00
359
401156
Louver de salida de 12"x8"
u
4,00
360
400702
Rejilla de extracción de 6"x6” incluye caja de acoples
u
36,00
361
400831
Ventilador helicoidal de techo de 48" 60 w, 110 v, 60 Hz, 1
PH
u
21,00
362
402481
Control de ventilador de techo de 3 velocidades.
u
11,00
363
401347
Tubería de cobre ACR 5/8, incluye aislamiento
m
38,90
364
401345
Tubería de cobre ACR 3/8, incluye aislamiento
m
38,90
365
402025
Cable de control 2x#14, incluye tubería EMT 3/4"
m
103,55
366
401395
Cable de control 4x#12, incluye canalización EMT 3/4"
m
38,90
367
402427
tuberia de drenaje de 1"
m
3,61
368
401329
Tubería de drenaje 3/4"
m
17,80
369
400655
Gas refrigerante R-410A
lb
5,00
pto
14,00
INSTALACIONES ELECTRONICAS (BLOQUE 12A (2))
SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y
VOZ
370
500082
Punto simple voz y/o datos CAT 6A certificado
371
500798
Punto para salida HDMI
u
11,00
372
500751
Administrador horizontal 1u
u
3,00
373
500289
Patch cord CAT 6A 7ft (3m)
u
14,00
374
500077
Patch cord CAT 6a 3ft(1m)
u
14,00
375
500136
Patch Panel 24 puertos CAT 6A incluye jacks
u
1,00
376
500426
Bandeja tipo escalerilla galvanizada 200x100mm incluye
tapa y accesorios
m
90,00
377
500718
Switch capa 2 10/100/1000 24 puertos 4SFP
u
1,00
378
500801
Patch cord fibra óptica 1m
u
2,00
379
500449
Transeiver de fibra a ethernet 1gb
u
2,00
380
500826
Rack de pared 18UR
u
1,00
381
500608
ODF-12 puertos fibra óptica distribución frame
u
1,00
382
500885
Cable FUTP cat 6A blindado
m
364,00
383
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
210,00
384
500211
Tubería EMT de 1" y accesorios
m
50,00
SISTEMA DE SEGURIDAD (INTRUSIÓN)
385
500027
Contactos magnéticos instalados
u
4,00
386
500648
Teclado alfanumérico
u
1,00
387
500157
Central de seguridad de 16 zonas incluye teclado LCD
u
1,00
388
500836
Sirena 15W blindada
u
1,00
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
21
389
500130
Detector de movimiento doble tecnología
u
5,00
390
500256
Cable UTP CAT 5E
m
220,00
391
500814
Cableado 2x14 AWG
m
15,00
392
500210
Tubería EMT 1/2" y accesorios
m
100,00
393
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
10,00
394
500720
Punto de red de seguridad
pto
12,00
u
3,00
SISTEMA DE CCTV
395
500877
Cámara IP tipo bullet POE, 1.3 Mp
SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS
396
500183
Módulo de control
u
2,00
397
500752
Detector de humo fotoeléctrico
u
13,00
398
500758
Estación manual de incendios
u
1,00
399
500610
Aviso de salida con iluminación LED
u
27,00
400
500760
Luz estroboscópica con sirena
u
11,00
401
500679
Módulo de aislamiento
u
2,00
402
500682
Modulo de monitoreo
u
4,00
403
500058
Luz de emergencia autónoma
u
23,00
404
500035
Cableado antiflama 2 x 16 AWG
m
375,00
405
500355
Fuente de alimentación 24 V/8A
u
2,00
406
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
140,00
407
500719
Punto de red de incendios
pto
35,00
SISTEMA DE SONORIZACIÓN
408
500875
Parlante para techo 8W, 8" y 100V
u
14,00
409
500814
Cableado 2x14 AWG
m
156,00
410
500210
Tubería EMT 1/2" y accesorios
m
140,00
411
500030
Punto de sonido
pto
14,00
Bloque Educación inicial: Aulas + equipos
PRELIMINARES
412
110001
Limpieza y desbroce del terreno (manual)
m2
256,56
413
110002
Replanteo y nivelación
m2
256,56
MOVIMIENTO DE TIERRAS
414
120007
Excavación manual de cimientos y plintos
m3
126,59
415
120011
Sub-base clase 3
m3
30,60
416
120005
Excavación a máquina
m3
151,91
417
120009
Relleno compactado a máquina con material importado
m3
80,78
418
120023
Transporte de material de excavación. Transporte libre
100m
m3-km
419
120048
Tránsporte de materiales o sobreacarreo
m3-km
1.519,13
2.227,68
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
420
130001
421
130229
422
130050
Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2
(provisión, conf y colocación)
Hormigón Ciclópeo f'c=210 kg/cm² (Incluye Encofrado)H.S
60% P. 40%
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas de cimentación
kg
9.197,63
m3
7,46
m3
25,65
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
22
423
130015
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas
m3
6,29
424
130017
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas
m3
11,42
425
130021
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en losa
m3
26,03
426
160137
impermeabilización de terraza con lámina asfáltica
m2
210,92
427
130025
Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos
m3
6,13
428
130027
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas
m3
18,56
429
120048
Tránsporte de materiales o sobreacarreo
430
130095
Malla electrosoldada R-126 (4.10)
431
130007
Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm
432
180079
Geotextil NT 2000
m2
30,00
433
130223
Geomalla biaxial BX1100
m2
30,00
160404
Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm,
piedra bola=15cm, malla 5x10x10)
m2
213,75
434
m3-km
m2
u
9.791,28
227,08
1.374,00
OTROS
435
130033
Mesón de hormigón armado f´c=210kg/cm2, A=0,60
m
1,40
MAMPOSTERIA
436
140002
Mampostería de bloque de 15cm
m2
165,30
437
140001
Mampostería de bloque de 10cm
m2
17,88
438
130015
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas (Incluye encofrado)
m3
1,98
439
130191
Hormigón f´c=210 kg/cm2 en contorno de ventanas
(alfeizar)
m3
2,60
440
130064
Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras
m
25,20
ENLUCIDOS
441
150004
Enlucido vertical interior.
m2
118,47
442
150002
Empaste interior de paredes
m2
305,46
443
150035
Enlucido paleteado fino de filos y fajas
m
201,00
PISOS
444
160004
Cerámica de piso alto tráfico antideslizante
m2
213,75
445
160011
Masillado de losa incluye impermeabilizante
m2
221,85
446
160026
Barrederas de cerámica h=10cm
m
69,02
447
180093
Porcelanato en mesón
m2
1,40
CARPINTERIA METALICA
448
170068
Ventana de aluminio y vidrio 6mm corrediza
m2
42,16
449
170272
Puerta de MDF, con mirilla vertical, marco metálico y
pintura automotriz
m2
13,86
RECUBRIMIENTOS
450
180113
Cielo raso falso de estructura de aluminio prepintado al
horno color blanco con planchas de gypsum revestidas de
PVC en la cara vista y Foil de aluminio en la cara superior
m2
203,92
451
180043
Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior
m2
118,47
452
180080
Pintura elastomérica exteriores
m2
186,99
453
180006
Cerámica en paredes
m2
60,90
pto
2,00
INSTALACIONES ELECTRONICAS
SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y
VOZ
454
500082
Punto simple voz y/o datos CAT 6A certificado
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
23
455
500798
Punto para salida HDMI
u
2,00
456
500751
Administrador horizontal 1u
u
3,00
457
500289
Patch cord CAT 6A 7ft (3m)
u
2,00
458
500077
Patch cord CAT 6a 3ft(1m)
u
2,00
459
500136
Patch Panel 24 puertos CAT 6A incluye jacks
u
1,00
460
500426
Bandeja tipo escalerilla galvanizada 200x100mm incluye
tapa y accesorios
m
18,00
461
500718
Switch capa 2 10/100/1000 24 puertos 4SFP
u
1,00
462
500801
Patch cord fibra óptica 1m
u
2,00
463
500449
Transeiver de fibra a ethernet 1gb
u
2,00
464
500826
Rack de pared 18UR
u
1,00
465
500608
ODF-12 puertos fibra óptica distribución frame
u
1,00
466
500885
Cable FUTP cat 6A blindado
m
50,00
467
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
25,00
468
500211
Tubería EMT de 1" y accesorios
m
15,00
SISTEMA DE SEGURIDAD (INTRUSIÓN)
SISTEMA DE CCTV
469
500876
Cámara IP tipo domo POE, 1.3 Mp
u
2,00
470
500877
Cámara IP tipo bullet POE, 1.3 Mp
u
1,00
SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS
471
500183
Módulo de control
u
1,00
472
500752
Detector de humo fotoeléctrico
u
2,00
473
500758
Estación manual de incendios
u
2,00
474
500610
Aviso de salida con iluminación LED
u
3,00
475
500760
Luz estroboscópica con sirena
u
2,00
476
500679
Módulo de aislamiento
u
1,00
477
500682
Modulo de monitoreo
u
2,00
478
500058
Luz de emergencia autónoma
u
4,00
479
500035
Cableado antiflama 2 x 16 AWG
m
25,00
480
500355
Fuente de alimentación 24 V/8A
u
1,00
481
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
25,00
482
500719
Punto de red de incendios
pto
11,00
SISTEMA DE SONORIZACIÓN
483
500875
Parlante para techo 8W, 8" y 100V
u
3,00
484
500814
Cableado 2x14 AWG
m
40,00
485
500030
Punto de sonido
pto
3,00
486
500210
Tubería EMT 1/2" y accesorios
m
15,00
INSTALACIONES MECANICAS
487
402484
Ventilador de Extracción de Tipo Plafon de 100 CFM, @
0.25" CA, 120/1/60, 40W. Incluye arranque y puesta en
marcha.
u
4,00
488
402430
tuberia de drenaje de 4" con acsesorios
u
2,60
INSTALACIONES ELECTRICAS
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
24
489
300303
PUNTO DE ILUMINACIÓN 120V
pto
31,00
490
301761
INTERRUPTOR SIMPLE
u
2,00
491
301762
INTERRUPTOR DOBLE
u
2,00
492
301097
CONMUTADOR SIMPLE
u
2,00
493
301098
CONMUTADOR DOBLE
u
1,00
494
302511
SENSOR DE MOVIMIENTO 180°
u
1,00
495
301403
SENSOR DE MOVIMIENTO 360°
u
3,00
496
300165
LUMINARIA FLUORESCENTE 3X32W EMPOTRABLE
u
16,00
497
301895
OJO DE BUEY CON FLUORESCENTE COMPACTA
1X26W
u
8,00
498
302398
Luminaria Aplique de pared interior /exterior 1X26W
u
2,00
499
301893
LUMINARIA TIPO PLAFON 2X26W
u
5,00
500
301898
PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V
PARED O TECHO
pto
15,00
501
300314
PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 127V
pto
4,00
502
300313
PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 220V BIFÁSICO
pto
4,00
pto
4,00
pto
3,00
pto
2,00
PUNTO TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V
PARED O TECHO
PUNTO DE TOMACORRIENTE ESPECIAL REGULADO
127V
503
300315
504
300318
505
301908
PUNTO DUCHA ELÉCTRICA
506
301911
CENTRO DE CARGA TRIFASICO 20 ESPACIOS
u
2,00
507
301912
CENTRO DE CARGA TRIFASICO 30 ESPACIOS
u
1,00
508
301917
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 16 A
u
4,00
509
301918
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 20 A
u
11,00
510
301724
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 40 A
u
2,00
511
301921
BREAKER ENCHUFABLE 2P - 20 A
u
4,00
512
301727
BREAKER ENCHUFABLE 3P - 20 A
u
2,00
513
302374
BREAKER ENCHUFABLE 3P - 50 A
u
2,00
514
301173
u
1,00
515
301173
u
2,00
516
301173
u
2,00
517
302513
u
20,00
u
4,00
u
4,00
Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja
moldeada marco 100 tipo N
Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja
moldeada marco 100 tipo N
Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja
moldeada marco 100 tipo N
CAJA DE PASO 10x10
CONECTOR Y CLAVIJA PARA AIRES
ACONDICIONADOS INTERIORES
CAJA IP65 PARA AIRES ACONDICIONADOS
EXTERIORES 20X20X15 (cm)
518
302538
519
302539
520
301999
ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N) AWG THHN
m
100,00
521
302007
ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N)+1x#14(T) AWG THHN
m
100,00
522
300320
ALIMENTADOR 1x#8(F)+1x#8(N)+1x#10(T) AWG THHN
m
100,00
523
301004
FUNDA BX 1"
m
50,00
524
302444
CABLE CONCENTRICO 2X14 AWG
m
200,00
525
300485
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 3/4"
m
50,00
526
300488
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 1 1/2"
m
50,00
527
300489
Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT 2"
m
50,00
528
300482
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 3"
m
50,00
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
25
529
301569
Conductor THHN FLEX #14 AWG
m
100,00
530
301561
Conductor THHN FLEX #12 AWG
m
100,00
531
301562
Conductor THHN FLEX #10 AWG
m
100,00
532
302440
CABLE FLEXIBLE 8 AWG
m
100,00
533
302441
CABLE FLEXIBLE 6 AWG
m
100,00
534
302442
CABLE FLEXIBLE 4 AWG
m
100,00
535
302443
CABLE FLEXIBLE 2 AWG
m
100,00
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
SISTEMA DE AGUA POTABLE
536
200031
Punto de agua PVC roscable1/2"
pto
14,00
537
200150
Tubería PVC roscable 1/2"
m
11,30
538
200151
Tubería PVC roscable 3/4"
m
1,80
539
200149
Tubería PVC roscable 1"
m
6,50
540
200148
Tubería PVC roscable 1 1/4"
m
5,50
541
200226
Válvula de control roscada diam 1/2"
u
12,00
542
200227
Válvula de control roscada diam 3/4"
u
1,00
543
200228
Válvula decontrol roscada diam 1"
u
1,00
544
200229
Válvula decontrol roscada diam 1¼"
u
2,00
SISTEMA DE AGUA RESIDUALES
545
220005
Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico
u
1,00
546
220018
Desagües PVC 50 mm. Tipo B(Incluye accesorios)
pto
8,00
547
220019
Desagües PVC 75 mm. Tipo B (Incluye accesorios)
pto
2,00
548
220016
Desagües PVC 110mm tipo B (incluye accesorios)
pto
4,00
549
220032
Sumidero de piso de 3" incluye rejilla
u
2,00
550
220055
Tubería de 50mm de PVC tipo B
m
3,00
551
220049
Tubería de 110 mm PVC tipo B
m
6,00
AGUAS LLUVIAS
552
220001
Bajantes de tubería PVC tipo B de 110 mm
m
8,00
553
220005
Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico
u
2,00
554
220205
Sumidero de cubierta de 110mm incluye rejilla cupula
u
2,00
555
220049
Tubería de 110 mm PVC tipo B
m
12,00
556
220016
Desagües PVC 110mm tipo B (incluye accesorios)
pto
2,00
APARATOS SANITARIOS
557
558
210014
Inodoro tanque bajo una pieza incluye accesorios
u
4,00
210027
Lavamanos para empotrar blanco (508mmx445 mm) con
grifería de 4" CR
u
4,00
m3
6,05
MOVIMIENTO DE TIERRAS
559
120006
Excavación manual de zanjas
Bloque Educación inicial
PRELIMINARES
560
110001
Limpieza y desbroce del terreno (manual)
m2
256,56
561
110002
Replanteo y nivelación
m2
256,56
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
26
MOVIMIENTO DE TIERRAS
562
120007
Excavación manual de cimientos y plintos
m3
126,59
563
120011
Sub-base clase 3
m3
30,60
564
120005
Excavación a máquina
m3
151,91
565
120009
Relleno compactado a máquina con material importado
m3
80,78
566
120023
Transporte de material de excavación. Transporte libre
100m
m3-km
567
120048
Tránsporte de materiales o sobreacarreo
m3-km
1.519,13
2.227,68
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
568
130001
569
130229
570
130050
571
Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2
(provisión, conf y colocación)
Hormigón Ciclópeo f'c=210 kg/cm² (Incluye Encofrado)H.S
60% P. 40%
kg
9.197,63
m3
7,46
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas de cimentación
m3
25,65
130015
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas
m3
6,29
572
130017
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas
m3
11,42
573
130021
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en losa
m3
26,03
574
160137
impermeabilización de terraza con lámina asfáltica
m2
220,00
575
130025
Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos
m3
6,13
576
130027
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas
m3
18,56
577
120048
Tránsporte de materiales o sobreacarreo
578
130095
Malla electrosoldada R-126 (4.10)
579
130007
Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm
580
180079
Geotextil NT 2000
m2
30,00
581
130223
Geomalla biaxial BX1100
m2
30,00
160404
Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm,
piedra bola=15cm, malla 5x10x10)
m2
213,75
582
m3-km
m2
u
10.063,68
227,08
1.374,00
OTROS
583
130033
Mesón de hormigón armado f´c=210kg/cm2, A=0,60
m
1,40
MAMPOSTERIA
584
140002
Mampostería de bloque de 15cm
m2
165,30
585
140001
Mampostería de bloque de 10cm
m2
17,88
586
130015
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas (Incluye encofrado)
m3
1,98
587
130191
Hormigón f´c=210 kg/cm2 en contorno de ventanas
(alfeizar)
m3
2,60
588
130064
Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras
m
25,20
ENLUCIDOS
589
150004
Enlucido vertical interior.
m2
118,47
590
150002
Empaste interior de paredes
m2
305,46
591
150035
Enlucido paleteado fino de filos y fajas
m
201,00
PISOS
592
160004
Cerámica de piso alto tráfico antideslizante
m2
213,75
593
160011
Masillado de losa incluye impermeabilizante
m2
221,85
594
160026
Barrederas de cerámica h=10cm
m
69,02
595
180093
Porcelanato en mesón
m2
1,40
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
27
CARPINTERIA METALICA
596
597
170068
Ventana de aluminio y vidrio 6mm corrediza
m2
42,16
170272
Puerta de MDF, con mirilla vertical, marco metálico y
pintura automotriz
m2
13,86
RECUBRIMIENTOS
598
180113
Cielo raso falso de estructura de aluminio prepintado al
horno color blanco con planchas de gypsum revestidas de
PVC en la cara vista y Foil de aluminio en la cara superior
m2
203,92
599
180043
Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior
m2
118,47
600
180080
Pintura elastomérica exteriores
m2
186,99
601
180006
Cerámica en paredes
m2
60,90
pto
2,00
INSTALACIONES ELECTRONICAS
SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y
VOZ
602
500082
Punto simple voz y/o datos CAT 6A certificado
603
500798
Punto para salida HDMI
u
2,00
604
500289
Patch cord CAT 6A 7ft (3m)
u
2,00
605
500077
Patch cord CAT 6a 3ft(1m)
u
2,00
606
500426
Bandeja tipo escalerilla galvanizada 200x100mm incluye
tapa y accesorios
m
18,00
607
500885
Cable FUTP cat 6A blindado
m
40,00
608
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
25,00
609
500211
Tubería EMT de 1" y accesorios
m
15,00
SISTEMA DE SEGURIDAD (INTRUSIÓN)
SISTEMA DE CCTV
SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS
610
500183
Módulo de control
u
1,00
611
500752
Detector de humo fotoeléctrico
u
2,00
612
500758
Estación manual de incendios
u
2,00
613
500610
Aviso de salida con iluminación LED
u
3,00
614
500760
Luz estroboscópica con sirena
u
2,00
615
500679
Módulo de aislamiento
u
1,00
616
500682
Modulo de monitoreo
u
2,00
617
500058
Luz de emergencia autónoma
u
4,00
618
500035
Cableado antiflama 2 x 16 AWG
m
25,00
619
500355
Fuente de alimentación 24 V/8A
u
1,00
620
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
25,00
621
500719
Punto de red de incendios
pto
11,00
SISTEMA DE SONORIZACIÓN
622
500875
Parlante para techo 8W, 8" y 100V
u
3,00
623
500814
Cableado 2x14 AWG
m
40,00
624
500030
Punto de sonido
pto
3,00
625
500210
Tubería EMT 1/2" y accesorios
m
15,00
u
4,00
INSTALACIONES MECANICAS
626
402484
Ventilador de Extracción de Tipo Plafon de 100 CFM, @
0.25" CA, 120/1/60, 40W. Incluye arranque y puesta en
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
28
marcha.
627
402430
tuberia de drenaje de 4" con acsesorios
u
2,60
pto
31,00
INSTALACIONES ELECTRICAS
628
300303
PUNTO DE ILUMINACIÓN 120V
629
301761
INTERRUPTOR SIMPLE
u
2,00
630
301762
INTERRUPTOR DOBLE
u
2,00
631
301097
CONMUTADOR SIMPLE
u
2,00
632
301098
CONMUTADOR DOBLE
u
1,00
633
302511
SENSOR DE MOVIMIENTO 180°
u
1,00
634
301403
SENSOR DE MOVIMIENTO 360°
u
3,00
635
300165
LUMINARIA FLUORESCENTE 3X32W EMPOTRABLE
u
16,00
636
301895
OJO DE BUEY CON FLUORESCENTE COMPACTA
1X26W
u
8,00
637
302398
Luminaria Aplique de pared interior /exterior 1X26W
u
2,00
638
301893
LUMINARIA TIPO PLAFON 2X26W
u
5,00
639
301898
PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V
PARED O TECHO
pto
15,00
640
300314
PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 127V
pto
4,00
641
300313
PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 220V BIFÁSICO
pto
4,00
pto
4,00
pto
3,00
pto
2,00
PUNTO TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V
PARED O TECHO
PUNTO DE TOMACORRIENTE ESPECIAL REGULADO
127V
642
300315
643
300318
644
301908
PUNTO DUCHA ELÉCTRICA
645
301909
CENTRO DE CARGA TRIFASICO 6 ESPACIOS
u
1,00
646
301910
CENTRO DE CARGA TRIFASICO 12 ESPACIOS
u
1,00
647
301911
CENTRO DE CARGA TRIFASICO 20 ESPACIOS
u
1,00
648
301917
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 16 A
u
4,00
649
301918
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 20 A
u
11,00
650
301724
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 40 A
u
2,00
651
301921
BREAKER ENCHUFABLE 2P - 20 A
u
4,00
652
301173
u
2,00
653
301173
u
1,00
654
301173
u
1,00
655
302513
u
20,00
u
4,00
u
4,00
Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja
moldeada marco 100 tipo N
Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja
moldeada marco 100 tipo N
Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja
moldeada marco 100 tipo N
CAJA DE PASO 10x10
CONECTOR Y CLAVIJA PARA AIRES
ACONDICIONADOS INTERIORES
CAJA IP65 PARA AIRES ACONDICIONADOS
EXTERIORES 20X20X15 (cm)
656
302538
657
302539
658
301999
ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N) AWG THHN
m
100,00
659
302007
ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N)+1x#14(T) AWG THHN
m
100,00
660
300320
ALIMENTADOR 1x#8(F)+1x#8(N)+1x#10(T) AWG THHN
m
100,00
661
301004
FUNDA BX 1"
m
50,00
662
302444
CABLE CONCENTRICO 2X14 AWG
m
200,00
663
300485
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 3/4"
m
50,00
664
300488
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 1 1/2"
m
50,00
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
29
665
300489
Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT 2"
m
50,00
666
300482
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 3"
m
50,00
667
301569
Conductor THHN FLEX #14 AWG
m
100,00
668
301561
Conductor THHN FLEX #12 AWG
m
100,00
669
301562
Conductor THHN FLEX #10 AWG
m
100,00
670
302440
CABLE FLEXIBLE 8 AWG
m
100,00
671
302441
CABLE FLEXIBLE 6 AWG
m
100,00
672
302442
CABLE FLEXIBLE 4 AWG
m
100,00
673
302443
CABLE FLEXIBLE 2 AWG
m
10,00
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
SISTEMA DE AGUA POTABLE
674
200031
Punto de agua PVC roscable1/2"
pto
14,00
675
200150
Tubería PVC roscable 1/2"
m
11,30
676
200151
Tubería PVC roscable 3/4"
m
1,80
677
200149
Tubería PVC roscable 1"
m
6,50
678
200148
Tubería PVC roscable 1 1/4"
m
5,50
679
200226
Válvula de control roscada diam 1/2"
u
12,00
680
200227
Válvula de control roscada diam 3/4"
u
1,00
681
200228
Válvula decontrol roscada diam 1"
u
1,00
682
200229
Válvula decontrol roscada diam 1¼"
u
2,00
SISTEMA DE AGUA RESIDUALES
683
220005
Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico
u
1,00
684
220018
Desagües PVC 50 mm. Tipo B(Incluye accesorios)
pto
8,00
685
220019
Desagües PVC 75 mm. Tipo B (Incluye accesorios)
pto
2,00
686
220016
Desagües PVC 110mm tipo B (incluye accesorios)
pto
4,00
687
220032
Sumidero de piso de 3" incluye rejilla
u
2,00
688
220055
Tubería de 50mm de PVC tipo B
m
3,00
689
220049
Tubería de 110 mm PVC tipo B
m
6,00
AGUAS LLUVIAS
690
220001
Bajantes de tubería PVC tipo B de 110 mm
m
8,00
691
220005
Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico
u
2,00
692
220205
Sumidero de cubierta de 110mm incluye rejilla cupula
u
2,00
693
220049
Tubería de 110 mm PVC tipo B
m
12,00
694
220016
Desagües PVC 110mm tipo B (incluye accesorios)
pto
2,00
APARATOS SANITARIOS
695
210014
Inodoro tanque bajo una pieza incluye accesorios
u
4,00
696
210008
Ducha cromada, incluye llave y accesorios
u
2,00
697
210047
Lavamanos colectivo con cerámica
m
1,00
210027
Lavamanos para empotrar blanco (508mmx445 mm) con
grifería de 4" CR
u
4,00
m3
6,05
698
MOVIMIENTO DE TIERRAS
699
120006
Excavación manual de zanjas
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
30
Bloque Educación inicial
PRELIMINARES
700
110001
Limpieza y desbroce del terreno (manual)
m2
256,56
701
110002
Replanteo y nivelación
m2
256,56
MOVIMIENTO DE TIERRAS
702
120007
Excavación manual de cimientos y plintos
m3
126,59
703
120011
Sub-base clase 3
m3
30,60
704
120005
Excavación a máquina
m3
151,91
705
120009
Relleno compactado a máquina con material importado
m3
80,78
706
120023
Transporte de material de excavación. Transporte libre
100m
m3-km
707
120048
Tránsporte de materiales o sobreacarreo
m3-km
1.519,13
2.227,68
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
708
130001
709
130229
710
130050
711
Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2
(provisión, conf y colocación)
Hormigón Ciclópeo f'c=210 kg/cm² (Incluye Encofrado)H.S
60% P. 40%
kg
9.197,63
m3
7,46
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas de cimentación
m3
25,65
130015
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas
m3
6,29
712
130017
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas
m3
11,42
713
130021
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en losa
m3
26,03
714
160137
impermeabilización de terraza con lámina asfáltica
m2
210,92
715
130025
Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos
m3
6,13
716
130027
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas
m3
18,56
717
120048
Tránsporte de materiales o sobreacarreo
718
130095
Malla electrosoldada R-126 (4.10)
719
130007
Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm
720
180079
Geotextil NT 2000
m2
30,00
721
130223
Geomalla biaxial BX1100
m2
30,00
160404
Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm,
piedra bola=15cm, malla 5x10x10)
m2
213,75
722
m3-km
m2
u
9.791,28
227,08
1.374,00
OTROS
723
130033
Mesón de hormigón armado f´c=210kg/cm2, A=0,60
m
1,40
MAMPOSTERIA
724
140002
Mampostería de bloque de 15cm
m2
165,30
725
140001
Mampostería de bloque de 10cm
m2
17,88
726
130015
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas (Incluye encofrado)
m3
1,98
727
130191
Hormigón f´c=210 kg/cm2 en contorno de ventanas
(alfeizar)
m3
2,60
728
130064
Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras
m
25,20
ENLUCIDOS
729
150004
Enlucido vertical interior.
m2
118,47
730
150002
Empaste interior de paredes
m2
305,46
731
150035
Enlucido paleteado fino de filos y fajas
m
201,00
PISOS
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
31
732
160004
Cerámica de piso alto tráfico antideslizante
m2
213,75
733
160011
Masillado de losa incluye impermeabilizante
m2
221,85
734
160026
Barrederas de cerámica h=10cm
m
69,02
735
180093
Porcelanato en mesón
m2
1,40
CARPINTERIA METALICA
736
737
170068
Ventana de aluminio y vidrio 6mm corrediza
m2
42,16
170272
Puerta de MDF, con mirilla vertical, marco metálico y
pintura automotriz
m2
13,86
RECUBRIMIENTOS
738
180113
Cielo raso falso de estructura de aluminio prepintado al
horno color blanco con planchas de gypsum revestidas de
PVC en la cara vista y Foil de aluminio en la cara superior
m2
203,92
739
180043
Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior
m2
118,47
740
180080
Pintura elastomérica exteriores
m2
186,99
741
180006
Cerámica en paredes
m2
60,90
pto
2,00
INSTALACIONES ELECTRONICAS
SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y
VOZ
742
500082
Punto simple voz y/o datos CAT 6A certificado
743
500798
Punto para salida HDMI
u
2,00
744
500289
Patch cord CAT 6A 7ft (3m)
u
2,00
745
500077
Patch cord CAT 6a 3ft(1m)
u
2,00
746
500426
Bandeja tipo escalerilla galvanizada 200x100mm incluye
tapa y accesorios
m
18,00
747
500885
Cable FUTP cat 6A blindado
m
40,00
748
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
25,00
749
500211
Tubería EMT de 1" y accesorios
m
15,00
SISTEMA DE SEGURIDAD (INTRUSIÓN)
750
500027
Contactos magnéticos instalados
u
4,00
751
500648
Teclado alfanumérico
u
2,00
752
500157
Central de seguridad de 16 zonas incluye teclado LCD
u
1,00
753
500836
Sirena 15W blindada
u
1,00
754
500130
Detector de movimiento doble tecnología
u
2,00
755
500256
Cable UTP CAT 5E
m
45,00
756
500814
Cableado 2x14 AWG
m
12,00
757
500210
Tubería EMT 1/2" y accesorios
m
40,00
758
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
7,00
759
500720
Punto de red de seguridad
pto
10,00
SISTEMA DE CCTV
SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS
760
500183
Módulo de control
u
1,00
761
500752
Detector de humo fotoeléctrico
u
2,00
762
500758
Estación manual de incendios
u
2,00
763
500610
Aviso de salida con iluminación LED
u
3,00
764
500760
Luz estroboscópica con sirena
u
2,00
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
32
765
500679
Módulo de aislamiento
u
1,00
766
500682
Modulo de monitoreo
u
2,00
767
500058
Luz de emergencia autónoma
u
4,00
768
500035
Cableado antiflama 2 x 16 AWG
m
25,00
769
500355
Fuente de alimentación 24 V/8A
u
1,00
770
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
25,00
771
500719
Punto de red de incendios
pto
11,00
SISTEMA DE SONORIZACIÓN
772
500875
Parlante para techo 8W, 8" y 100V
u
3,00
773
500814
Cableado 2x14 AWG
m
40,00
774
500030
Punto de sonido
pto
3,00
775
500210
Tubería EMT 1/2" y accesorios
m
15,00
INSTALACIONES MECANICAS
776
402484
Ventilador de Extracción de Tipo Plafon de 100 CFM, @
0.25" CA, 120/1/60, 40W. Incluye arranque y puesta en
marcha.
u
4,00
777
402430
tuberia de drenaje de 4" con acsesorios
u
2,60
pto
31,00
INSTALACIONES ELECTRICAS
778
300303
PUNTO DE ILUMINACIÓN 120V
779
301761
INTERRUPTOR SIMPLE
u
2,00
780
301762
INTERRUPTOR DOBLE
u
2,00
781
301097
CONMUTADOR SIMPLE
u
2,00
782
301098
CONMUTADOR DOBLE
u
1,00
783
302511
SENSOR DE MOVIMIENTO 180°
u
1,00
784
301403
SENSOR DE MOVIMIENTO 360°
u
3,00
785
300165
LUMINARIA FLUORESCENTE 3X32W EMPOTRABLE
u
16,00
786
301895
OJO DE BUEY CON FLUORESCENTE COMPACTA
1X26W
u
8,00
787
302398
Luminaria Aplique de pared interior /exterior 1X26W
u
2,00
788
301893
LUMINARIA TIPO PLAFON 2X26W
u
5,00
789
301898
PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V
PARED O TECHO
pto
15,00
790
300314
PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 127V
pto
4,00
791
300313
PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 220V BIFÁSICO
pto
4,00
pto
4,00
pto
3,00
pto
2,00
PUNTO TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V
PARED O TECHO
PUNTO DE TOMACORRIENTE ESPECIAL REGULADO
127V
792
300315
793
300318
794
301908
PUNTO DUCHA ELÉCTRICA
795
301909
CENTRO DE CARGA TRIFASICO 6 ESPACIOS
u
1,00
796
301910
CENTRO DE CARGA TRIFASICO 12 ESPACIOS
u
1,00
797
301911
CENTRO DE CARGA TRIFASICO 20 ESPACIOS
u
1,00
798
301917
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 16 A
u
4,00
799
301918
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 20 A
u
11,00
800
301724
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 40 A
u
2,00
801
301921
BREAKER ENCHUFABLE 2P - 20 A
u
4,00
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
33
802
301173
803
301173
804
301173
805
302513
806
302538
807
302539
808
301999
809
Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja
moldeada marco 100 tipo N
Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja
moldeada marco 100 tipo N
Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja
moldeada marco 100 tipo N
u
2,00
u
1,00
u
1,00
u
20,00
u
4,00
u
4,00
ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N) AWG THHN
m
100,00
302007
ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N)+1x#14(T) AWG THHN
m
100,00
810
300320
ALIMENTADOR 1x#8(F)+1x#8(N)+1x#10(T) AWG THHN
m
100,00
811
301004
FUNDA BX 1"
m
50,00
812
302444
CABLE CONCENTRICO 2X14 AWG
m
200,00
813
300485
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 3/4"
m
50,00
814
300488
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 1 1/2"
m
50,00
815
300489
Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT 2"
m
50,00
816
300482
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 3"
m
50,00
817
301569
Conductor THHN FLEX #14 AWG
m
100,00
818
301561
Conductor THHN FLEX #12 AWG
m
100,00
819
301562
Conductor THHN FLEX #10 AWG
m
100,00
820
302440
CABLE FLEXIBLE 8 AWG
m
100,00
821
302441
CABLE FLEXIBLE 6 AWG
m
100,00
822
302442
CABLE FLEXIBLE 4 AWG
m
100,00
823
302443
CABLE FLEXIBLE 2 AWG
m
10,00
CAJA DE PASO 10x10
CONECTOR Y CLAVIJA PARA AIRES
ACONDICIONADOS INTERIORES
CAJA IP65 PARA AIRES ACONDICIONADOS
EXTERIORES 20X20X15 (cm)
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
SISTEMA DE AGUA POTABLE
824
200031
Punto de agua PVC roscable1/2"
pto
14,00
825
200150
Tubería PVC roscable 1/2"
m
4,20
826
200151
Tubería PVC roscable 3/4"
m
1,00
827
200149
Tubería PVC roscable 1"
m
9,70
828
200148
Tubería PVC roscable 1 1/4"
m
3,00
829
200226
Válvula de control roscada diam 1/2"
u
1,00
830
200227
Válvula de control roscada diam 3/4"
u
1,00
831
200228
Válvula decontrol roscada diam 1"
u
1,00
832
200229
Válvula decontrol roscada diam 1¼"
u
2,00
SISTEMA DE AGUA RESIDUALES
833
220005
Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico
u
1,00
834
220018
Desagües PVC 50 mm. Tipo B(Incluye accesorios)
pto
8,00
835
220019
Desagües PVC 75 mm. Tipo B (Incluye accesorios)
pto
2,00
836
220016
Desagües PVC 110mm tipo B (incluye accesorios)
pto
4,00
837
220032
Sumidero de piso de 3" incluye rejilla
u
2,00
838
220055
Tubería de 50mm de PVC tipo B
m
3,00
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
34
839
220049
Tubería de 110 mm PVC tipo B
m
6,00
AGUAS LLUVIAS
840
220001
Bajantes de tubería PVC tipo B de 110 mm
m
8,00
841
220005
Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico
u
2,00
842
220205
Sumidero de cubierta de 110mm incluye rejilla cupula
u
2,00
843
220049
Tubería de 110 mm PVC tipo B
m
12,00
844
220016
Desagües PVC 110mm tipo B (incluye accesorios)
pto
2,00
APARATOS SANITARIOS
845
210014
Inodoro tanque bajo una pieza incluye accesorios
u
4,00
846
210008
Ducha cromada, incluye llave y accesorios
u
2,00
847
210047
lavamanos colectivo con cerámica
u
1,00
210027
Lavamanos para empotrar blanco (508mmx445 mm) con
grifería de 4" CR
u
4,00
m3
6,05
848
MOVIMIENTO DE TIERRAS
849
120006
Excavación manual de zanjas
SALA DE PROFESORES
PRELIMINARES
850
110001
Limpieza y desbroce del terreno (manual)
m2
256,56
851
110002
Replanteo y nivelación
m2
256,56
MOVIMIENTO DE TIERRAS
852
120007
Excavación manual de cimientos y plintos
m3
126,59
853
120011
Sub-base clase 3
m3
30,60
854
120005
Excavación a máquina
m3
151,91
855
120009
Relleno compactado a máquina con material importado
m3
80,78
856
120023
Transporte de material de excavación. Transporte libre
100m
m3-km
857
120048
Tránsporte de materiales o sobreacarreo
m3-km
1.519,13
2.227,68
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
858
130001
859
130229
860
130050
861
Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2
(provisión, conf y colocación)
Hormigón Ciclópeo f'c=210 kg/cm² (Incluye Encofrado)H.S
60% P. 40%
kg
9.197,63
m3
7,46
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas de cimentación
m3
25,65
130015
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas
m3
6,29
862
130017
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas
m3
11,42
863
130021
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en losa
m3
26,03
864
160137
impermeabilización de terraza con lámina asfáltica
m2
210,92
865
130025
Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos
m3
6,13
866
130027
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas
m3
18,56
867
120048
Tránsporte de materiales o sobreacarreo
868
130095
Malla electrosoldada R-126 (4.10)
869
130007
Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm
870
180079
Geotextil NT 2000
m2
30,00
871
130223
Geomalla biaxial BX1100
m2
30,00
m3-km
m2
u
9.791,28
227,08
1.374,00
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
35
872
160404
Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm,
piedra bola=15cm, malla 5x10x10)
m2
213,75
OTROS
873
130033
Mesón de hormigón armado f´c=210kg/cm2, A=0,60
m
1,40
MAMPOSTERIA
874
140002
Mampostería de bloque de 15cm
m2
165,30
875
140001
Mampostería de bloque de 10cm
m2
17,88
876
130015
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas (Incluye encofrado)
m3
1,98
877
130191
Hormigón f´c=210 kg/cm2 en contorno de ventanas
(alfeizar)
m3
2,60
878
130064
Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras
m
25,20
ENLUCIDOS
879
150004
Enlucido vertical interior.
m2
118,47
880
150002
Empaste interior de paredes
m2
305,46
881
150035
Enlucido paleteado fino de filos y fajas
m
201,00
PISOS
882
160004
Cerámica de piso alto tráfico antideslizante
m2
213,75
883
160011
Masillado de losa incluye impermeabilizante
m2
221,85
884
160026
Barrederas de cerámica h=10cm
m
69,02
885
180093
Porcelanato en mesón
m2
1,40
CARPINTERIA METALICA
886
887
170068
Ventana de aluminio y vidrio 6mm corrediza
m2
42,16
170272
Puerta de MDF, con mirilla vertical, marco metálico y
pintura automotriz
m2
13,86
RECUBRIMIENTOS
888
180113
Cielo raso falso de estructura de aluminio prepintado al
horno color blanco con planchas de gypsum revestidas de
PVC en la cara vista y Foil de aluminio en la cara superior
m2
203,92
889
180043
Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior
m2
118,47
890
180080
Pintura elastomérica exteriores
m2
186,99
891
180006
Cerámica en paredes
m2
60,90
pto
2,00
INSTALACIONES ELECTRONICAS
SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y
VOZ
892
500082
Punto simple voz y/o datos CAT 6A certificado
893
500798
Punto para salida HDMI
u
2,00
894
500289
Patch cord CAT 6A 7ft (3m)
u
2,00
895
500077
Patch cord CAT 6a 3ft(1m)
u
2,00
896
500426
Bandeja tipo escalerilla galvanizada 200x100mm incluye
tapa y accesorios
m
18,00
897
500885
Cable FUTP cat 6A blindado
m
40,00
898
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
25,00
899
500211
Tubería EMT de 1" y accesorios
m
15,00
SISTEMA DE SEGURIDAD (INTRUSIÓN)
900
500027
Contactos magnéticos instalados
u
4,00
901
500648
Teclado alfanumérico
u
2,00
902
500157
Central de seguridad de 16 zonas incluye teclado LCD
u
1,00
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
36
903
500836
Sirena 15W blindada
u
1,00
904
500130
Detector de movimiento doble tecnología
u
2,00
905
500256
Cable UTP CAT 5E
m
45,00
906
500814
Cableado 2x14 AWG
m
12,00
907
500210
Tubería EMT 1/2" y accesorios
m
40,00
908
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
7,00
909
500720
Punto de red de seguridad
pto
10,00
SISTEMA DE CCTV
SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS
910
500183
Módulo de control
u
1,00
911
500752
Detector de humo fotoeléctrico
u
2,00
912
500758
Estación manual de incendios
u
2,00
913
500610
Aviso de salida con iluminación LED
u
3,00
914
500760
Luz estroboscópica con sirena
u
2,00
915
500679
Módulo de aislamiento
u
1,00
916
500682
Modulo de monitoreo
u
2,00
917
500058
Luz de emergencia autónoma
u
4,00
918
500035
Cableado antiflama 2 x 16 AWG
m
25,00
919
500355
Fuente de alimentación 24 V/8A
u
1,00
920
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
25,00
921
500719
Punto de red de incendios
pto
11,00
SISTEMA DE SONORIZACIÓN
922
500875
Parlante para techo 8W, 8" y 100V
u
3,00
923
500814
Cableado 2x14 AWG
m
40,00
924
500030
Punto de sonido
pto
3,00
925
500210
Tubería EMT 1/2" y accesorios
m
15,00
INSTALACIONES MECANICAS
926
402484
Ventilador de Extracción de Tipo Plafon de 100 CFM, @
0.25" CA, 120/1/60, 40W. Incluye arranque y puesta en
marcha.
u
4,00
927
402430
tuberia de drenaje de 4" con acsesorios
u
2,60
pto
31,00
INSTALACIONES ELECTRICAS
928
300303
PUNTO DE ILUMINACIÓN 120V
929
301761
INTERRUPTOR SIMPLE
u
2,00
930
301762
INTERRUPTOR DOBLE
u
2,00
931
301097
CONMUTADOR SIMPLE
u
2,00
932
301098
CONMUTADOR DOBLE
u
1,00
933
302511
SENSOR DE MOVIMIENTO 180°
u
1,00
934
301403
SENSOR DE MOVIMIENTO 360°
u
3,00
935
300165
LUMINARIA FLUORESCENTE 3X32W EMPOTRABLE
u
16,00
936
301895
OJO DE BUEY CON FLUORESCENTE COMPACTA
1X26W
u
8,00
937
302398
Luminaria Aplique de pared interior /exterior 1X26W
u
2,00
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
37
938
301893
LUMINARIA TIPO PLAFON 2X26W
u
5,00
939
301898
PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V
PARED O TECHO
pto
15,00
940
300314
PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 127V
pto
4,00
941
300313
PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 220V BIFÁSICO
pto
4,00
pto
4,00
pto
3,00
pto
2,00
PUNTO TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V
PARED O TECHO
PUNTO DE TOMACORRIENTE ESPECIAL REGULADO
127V
942
300315
943
300318
944
301908
PUNTO DUCHA ELÉCTRICA
945
301909
CENTRO DE CARGA TRIFASICO 6 ESPACIOS
u
1,00
946
301910
CENTRO DE CARGA TRIFASICO 12 ESPACIOS
u
1,00
947
301911
CENTRO DE CARGA TRIFASICO 20 ESPACIOS
u
1,00
948
301917
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 16 A
u
4,00
949
301918
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 20 A
u
11,00
950
301724
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 40 A
u
2,00
951
301921
BREAKER ENCHUFABLE 2P - 20 A
u
4,00
952
301173
u
2,00
953
301173
u
1,00
954
301173
u
1,00
955
302513
u
20,00
u
4,00
u
4,00
Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja
moldeada marco 100 tipo N
Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja
moldeada marco 100 tipo N
Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja
moldeada marco 100 tipo N
CAJA DE PASO 10x10
CONECTOR Y CLAVIJA PARA AIRES
ACONDICIONADOS INTERIORES
CAJA IP65 PARA AIRES ACONDICIONADOS
EXTERIORES 20X20X15 (cm)
956
302538
957
302539
958
301999
ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N) AWG THHN
m
100,00
959
302007
ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N)+1x#14(T) AWG THHN
m
100,00
960
300320
ALIMENTADOR 1x#8(F)+1x#8(N)+1x#10(T) AWG THHN
m
100,00
961
301004
FUNDA BX 1"
m
50,00
962
302444
CABLE CONCENTRICO 2X14 AWG
m
200,00
963
300485
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 3/4"
m
50,00
964
300488
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 1 1/2"
m
50,00
965
300489
Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT 2"
m
50,00
966
300482
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 3"
m
50,00
967
301569
Conductor THHN FLEX #14 AWG
m
100,00
968
301561
Conductor THHN FLEX #12 AWG
m
100,00
969
301562
Conductor THHN FLEX #10 AWG
m
100,00
970
302440
CABLE FLEXIBLE 8 AWG
m
100,00
971
302441
CABLE FLEXIBLE 6 AWG
m
100,00
972
302442
CABLE FLEXIBLE 4 AWG
m
100,00
973
302443
CABLE FLEXIBLE 2 AWG
m
10,00
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
SISTEMA DE AGUA POTABLE
974
200031
Punto de agua PVC roscable1/2"
pto
14,00
975
200150
Tubería PVC roscable 1/2"
m
11,30
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
38
976
200151
Tubería PVC roscable 3/4"
m
1,80
977
200149
Tubería PVC roscable 1"
m
6,50
978
200148
Tubería PVC roscable 1 1/4"
m
5,50
979
200226
Válvula de control roscada diam 1/2"
u
12,00
980
200227
Válvula de control roscada diam 3/4"
u
1,00
981
200228
Válvula decontrol roscada diam 1"
u
1,00
982
200229
Válvula decontrol roscada diam 1¼"
u
2,00
SISTEMA DE AGUA RESIDUALES
983
220005
Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico
u
1,00
984
220018
Desagües PVC 50 mm. Tipo B(Incluye accesorios)
pto
8,00
985
220019
Desagües PVC 75 mm. Tipo B (Incluye accesorios)
pto
2,00
986
220016
Desagües PVC 110mm tipo B (incluye accesorios)
pto
4,00
987
220032
Sumidero de piso de 3" incluye rejilla
u
2,00
988
220055
Tubería de 50mm de PVC tipo B
m
3,00
989
220049
Tubería de 110 mm PVC tipo B
m
6,00
AGUAS LLUVIAS
990
220001
Bajantes de tubería PVC tipo B de 110 mm
m
8,00
991
220005
Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico
u
2,00
992
220205
Sumidero de cubierta de 110mm incluye rejilla cupula
u
2,00
993
220049
Tubería de 110 mm PVC tipo B
m
12,00
994
220016
Desagües PVC 110mm tipo B (incluye accesorios)
pto
2,00
APARATOS SANITARIOS
995
996
210014
Inodoro tanque bajo una pieza incluye accesorios
u
4,00
210027
Lavamanos para empotrar blanco (508mmx445 mm) con
grifería de 4" CR
u
4,00
m3
6,05
MOVIMIENTO DE TIERRAS
997
120006
Excavación manual de zanjas
Bloque de Laboratorios de química y física
PRELIMINARES
998
110001
Limpieza y desbroce del terreno (manual)
m2
383,64
999
110002
Replanteo y nivelación
m2
383,64
MOVIMIENTO DE TIERRAS
1000
120007
Excavación manual de cimientos y plintos
m3
98,83
1001
120011
Sub-base clase 3
m3
17,38
1002
120005
Excavación a máquina
m3
118,60
1003
120009
Relleno compactado a máquina con material importado
m3
57,34
1004
120023
Transporte de material de excavación. Transporte libre
100m
m3-km
1005
120048
Tránsporte de materiales o sobreacarreo
m3-km
1.185,96
1.494,34
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
1006
130001
1007
130229
Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2
(provisión, conf y colocación)
Hormigón Ciclópeo f'c=210 kg/cm² (Incluye Encofrado)H.S
60% P. 40%
kg
9.103,15
m3
21,24
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
39
1008
130023
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en plintos
m3
13,03
1009
130015
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas
m3
11,95
1010
130017
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas
m3
26,96
1011
130021
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en losa
m3
25,17
1012
160137
impermeabilización de terraza con lámina asfáltica
m2
210,00
1013
130025
Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos
m3
4,34
1014
130027
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas
m3
19,71
1015
120048
Tránsporte de materiales o sobreacarreo
1016
130095
Malla electrosoldada R-126 (4.10)
1017
130007
Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm
1018
180079
Geotextil NT 2000
m2
35,00
1019
130223
Geomalla biaxial BX1100
m2
35,00
160404
Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm,
piedra bola=15cm, malla 5x10x10)
m2
245,20
m
28,80
1020
m3-km
m2
u
10.707,79
245,20
1.260,00
OTROS
1021
130033
Mesón de hormigón armado f´c=210kg/cm2, A=0,60
MAMPOSTERIA
1022
140002
Mampostería de bloque de 15cm
m2
273,93
1023
140001
Mampostería de bloque de 10cm
m2
14,47
1024
130191
Hormigón f´c=210 kg/cm2 en contorno de ventanas
(alfeizar)
m3
2,74
1025
130064
Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras
m
16,80
ENLUCIDOS
1026
150004
Enlucido vertical interior.
m2
377,30
1027
150006
Enlucido vertical exterior
m2
333,89
1028
150002
Empaste interior de paredes
m2
377,30
1029
150035
Enlucido paleteado fino de filos y fajas
m
42,00
PISOS
1030
160004
Cerámica de piso alto tráfico antideslizante
m2
222,35
1031
160011
Masillado de losa incluye impermeabilizante
m2
206,25
1032
160026
Barrederas de cerámica h=10cm
m
130,95
1033
180093
Porcelanato en mesón
m2
33,32
CARPINTERIA METALICA
1034
170068
Ventana de aluminio y vidrio 6mm corrediza
m2
17,98
1035
170107
Puerta metálica de tol, tubo rect. de 50x25x2mm, y Vidrio
templado 6mm, inc. Cerradura
m2
7,56
1036
170032
Pasamano de acero inoxidable
m2
2,00
RECUBRIMIENTOS
1037
180113
Cielo raso falso de estructura de aluminio prepintado al
horno color blanco con planchas de gypsum revestidas de
PVC en la cara vista y Foil de aluminio en la cara superior
m2
195,20
1038
180043
Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior
m2
377,30
1039
180080
Pintura elastomérica exteriores
m2
333,89
INSTALACIONES ELECTRONICAS
SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y
VOZ
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
40
1040
500082
Punto simple voz y/o datos CAT 6A certificado
pto
3,00
1041
500798
Punto para salida HDMI
u
2,00
1042
500289
Patch cord CAT 6A 7ft (3m)
u
3,00
1043
500077
Patch cord CAT 6a 3ft(1m)
u
3,00
1044
500426
Bandeja tipo escalerilla galvanizada 200x100mm incluye
tapa y accesorios
m
30,00
1045
500885
Cable FUTP cat 6A blindado
m
30,00
1046
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
15,00
1047
500211
Tubería EMT de 1" y accesorios
m
10,00
SISTEMA DE SEGURIDAD (INTRUSIÓN)
1048
500027
Contactos magnéticos instalados
u
4,00
1049
500648
Teclado alfanumérico
u
2,00
1050
500157
Central de seguridad de 16 zonas incluye teclado LCD
u
1,00
1051
500836
Sirena 15W blindada
u
1,00
1052
500130
Detector de movimiento doble tecnología
u
4,00
1053
500256
Cable UTP CAT 5E
m
150,00
1054
500814
Cableado 2x14 AWG
m
12,00
1055
500210
Tubería EMT 1/2" y accesorios
m
60,00
1056
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
25,00
1057
500720
Punto de red de seguridad
pto
12,00
u
1,00
SISTEMA DE CCTV
1058
500876
Cámara IP tipo domo POE, 1.3 Mp
SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS
1059
500183
Módulo de control
u
1,00
1060
500752
Detector de humo fotoeléctrico
u
6,00
1061
500758
Estación manual de incendios
u
4,00
1062
500610
Aviso de salida con iluminación LED
u
6,00
1063
500760
Luz estroboscópica con sirena
u
4,00
1064
500679
Módulo de aislamiento
u
1,00
1065
500682
Modulo de monitoreo
u
2,00
1066
500058
Luz de emergencia autónoma
u
6,00
1067
500035
Cableado antiflama 2 x 16 AWG
m
60,00
1068
500355
Fuente de alimentación 24 V/8A
u
1,00
1069
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
38,00
1070
500719
Punto de red de incendios
pto
19,00
u
3,00
SISTEMA DE SONORIZACIÓN
1071
500875
Parlante para techo 8W, 8" y 100V
1072
500030
Punto de sonido
pto
3,00
1073
500814
Cableado 2x14 AWG
m
40,00
1074
500210
Tubería EMT 1/2" y accesorios
m
35,00
u
2,00
INSTALACIONES MECANICAS
1075
400717
Suministro e instalacion Split consola tipo piso/techo 36000
BTU, R410 A. Incluye consolas decorativas, arranque y
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
41
1076
400869
1077
401329
1078
puesta en marcha, 208-220V/1PH/60Hz; y bomba de
condensado.
Ventilador de extraccion tipo hongo, 1400cfm, @1,30" WG,
3/4HP, 1187 RPM, 220/1/60. Incluye arranque y puesta en
marcha
u
1,00
Tubería de drenaje 3/4"
m
16,94
401347
Tubería de cobre ACR 5/8, incluye aislamiento
m
3,00
1079
401345
Tubería de cobre ACR 3/8, incluye aislamiento
m
3,00
1080
400616
Difusor de suministro 8" x 8" de 4 vias
u
4,00
1081
400831
Ventilador helicoidal de techo de 48" 60 w, 110 v, 60 Hz, 1
PH
u
2,00
1082
402025
Cable de control 2x#14, incluye tubería EMT 3/4"
m
13,68
1083
402481
Control de ventilador de techo de 3 velocidades.
u
2,00
1084
400702
Rejilla de extracción de 6"x6” incluye caja de acoples
u
8,00
1085
400632
Ducto de tol galvanizado sin aislamiento
kg
216,98
1086
402485
Centralina de gas (GLP)de dos cilindros de 45 kg
u
1,00
1087
400048
Tubería de Cobre D=1/2" tipo L
m
28,46
403428
RECUBRIMIENTO ELASTOMÉRICO CON FOIL DE
ALUMINIO
m2
5,00
pto
33,00
1088
INSTALACIONES ELECTRICAS
1089
300303
PUNTO DE ILUMINACIÓN 120V
1090
301761
INTERRUPTOR SIMPLE
u
4,00
1091
301097
CONMUTADOR SIMPLE
u
6,00
1092
301098
CONMUTADOR DOBLE
u
2,00
1093
300165
LUMINARIA FLUORESCENTE 3X32W EMPOTRABLE
u
20,00
1094
301895
OJO DE BUEY CON FLUORESCENTE COMPACTA
1X26W
u
6,00
1095
302398
Luminaria Aplique de pared interior /exterior 1X26W
u
1,00
1096
301898
PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V
PARED O TECHO
pto
33,00
1097
301899
PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V PISO
pto
10,00
1098
300314
PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 127V
pto
8,00
1099
300313
PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 220V BIFÁSICO
pto
6,00
1100
300315
pto
4,00
1101
300318
pto
4,00
1102
301909
CENTRO DE CARGA TRIFASICO 6 ESPACIOS
u
1,00
1103
301911
CENTRO DE CARGA TRIFASICO 20 ESPACIOS
u
2,00
1104
301917
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 16 A
u
12,00
1105
301918
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 20 A
u
36,00
1106
301921
BREAKER ENCHUFABLE 2P - 20 A
u
4,00
u
1,00
u
4,00
u
20,00
u
4,00
u
4,00
1107
301173
1108
301173
1109
302513
1110
302538
1111
302539
PUNTO TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V
PARED O TECHO
PUNTO DE TOMACORRIENTE ESPECIAL REGULADO
127V
Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja
moldeada marco 100 tipo N
Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja
moldeada marco 100 tipo N
CAJA DE PASO 10x10
CONECTOR Y CLAVIJA PARA AIRES
ACONDICIONADOS INTERIORES
CAJA IP65 PARA AIRES ACONDICIONADOS
EXTERIORES 20X20X15 (cm)
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
42
1112
301999
ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N) AWG THHN
m
50,00
1113
302007
ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N)+1x#14(T) AWG THHN
m
50,00
1114
301080
ALIMENTADOR 1x#10(F)+1x#10(N)+1x#14(T) AWG THHN
m
50,00
1115
300254
POZO DE REVISION DE 80x80x100 cm, CON TAPA DE
HORMIGÓN CON MARCO METÁLICO.
u
1,00
1116
301004
FUNDA BX 1"
m
50,00
1117
302444
CABLE CONCENTRICO 2X14 AWG
m
500,00
1118
300489
Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT 2"
m
50,00
1119
300482
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 3"
m
50,00
1120
301569
Conductor THHN FLEX #14 AWG
m
100,00
1121
301561
Conductor THHN FLEX #12 AWG
m
100,00
1122
301562
Conductor THHN FLEX #10 AWG
m
100,00
1123
302441
CABLE FLEXIBLE 6 AWG
m
100,00
1124
302442
CABLE FLEXIBLE 4 AWG
m
100,00
1125
302443
CABLE FLEXIBLE 2 AWG
m
10,00
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
SISTEMA DE AGUA POTABLE
1126
200031
Punto de agua PVC roscable1/2"
pto
9,00
1127
200150
Tubería PVC roscable 1/2"
m
25,66
1128
200151
Tubería PVC roscable 3/4"
m
21,36
1129
200149
Tubería PVC roscable 1"
m
6,61
1130
200226
Válvula de control roscada diam 1/2"
u
9,00
1131
200227
Válvula de control roscada diam 3/4"
u
1,00
1132
200228
Válvula decontrol roscada diam 1"
u
1,00
SISTEMA DE AGUA RESIDUALES
1133
220005
Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico
u
2,00
1134
220019
Desagües PVC 75 mm. Tipo B (Incluye accesorios)
pto
11,00
1135
220032
Sumidero de piso de 3" incluye rejilla
u
3,00
1136
220053
Tubería de 75 de PVC tipo B
m
3,00
1137
220049
Tubería de 110 mm PVC tipo B
m
8,00
AGUAS LLUVIAS
1138
220001
Bajantes de tubería PVC tipo B de 110 mm
m
8,00
1139
220005
Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico
u
2,00
1140
220205
Sumidero de cubierta de 110mm incluye rejilla cupula
u
2,00
1141
220049
Tubería de 110 mm PVC tipo B
m
22,00
1142
220016
Desagües PVC 110mm tipo B (incluye accesorios)
pto
2,00
APARATOS SANITARIOS
1143
210074
Fregadero de acero inoxidable 1 pozo con escurridor inc.
Griferia y accesorios
u
8,00
1144
240676
Lavaojos de emergencia acero inoxidable
u
1,00
1145
120006
Excavación manual de zanjas
m3
7,87
Bloque de Laboratorios de tecnológía e idiomas
PRELIMINARES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
43
1146
110001
Limpieza y desbroce del terreno (manual)
m2
273,96
1147
110002
Replanteo y nivelación
m2
273,96
MOVIMIENTO DE TIERRAS
1148
120007
Excavación manual de cimientos y plintos
m3
126,53
1149
120011
Sub-base clase 3
m3
24,48
1150
120005
Excavación a máquina
m3
151,84
1151
120009
Relleno compactado a máquina con material importado
m3
80,78
1152
120023
Transporte de material de excavación. Transporte libre
100m
m3-km
1153
120048
Tránsporte de materiales o sobreacarreo
m3-km
1.518,37
2.105,28
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
1154
130001
1155
130229
1156
130050
1157
Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2
(provisión, conf y colocación)
Hormigón Ciclópeo f'c=210 kg/cm² (Incluye Encofrado)H.S
60% P. 40%
kg
9.550,37
m3
7,34
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas de cimentación
m3
25,65
130015
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas
m3
4,13
1158
130017
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas
m3
12,15
1159
130021
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en losa
m3
23,04
1160
160137
impermeabilización de terraza con lámina asfáltica
m2
217,00
1161
130025
Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos
m3
6,12
1162
130027
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas
m3
18,58
1163
120048
Tránsporte de materiales o sobreacarreo
1164
130095
Malla electrosoldada R-126 (4.10)
m2
227,45
1165
130031
Malla electrosoldada R-131 (5.15)
m2
227,45
1166
130007
Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm
1167
180079
Geotextil NT 2000
m2
30,00
1168
130223
Geomalla biaxial BX1100
m2
30,00
160404
Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm,
piedra bola=15cm, malla 5x10x10)
m2
227,93
1169
m3-km
u
10.104,26
1.566,00
MAMPOSTERIA
1170
140002
Mampostería de bloque de 15cm
m2
163,26
1171
130191
Hormigón f´c=210 kg/cm2 en contorno de ventanas
(alfeizar)
m3
1,86
1172
130064
Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras
m
36,70
ENLUCIDOS
1173
150004
Enlucido vertical interior.
m2
207,14
1174
150006
Enlucido vertical exterior
m2
250,00
1175
150002
Empaste interior de paredes
m2
207,14
PISOS
1176
160004
Cerámica de piso alto tráfico antideslizante
m2
150,84
1177
160011
Masillado de losa incluye impermeabilizante
m2
232,33
1178
160026
Barrederas de cerámica h=10cm
m
86,33
m2
37,26
CARPINTERIA METALICA
1179
170068
Ventana de aluminio y vidrio 6mm corrediza
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
44
1180
1181
170193
Malla antimosquito
m2
9,32
170107
Puerta metálica de tol, tubo rect. de 50x25x2mm, y Vidrio
templado 6mm, inc. Cerradura
m2
6,30
RECUBRIMIENTOS
1182
180113
Cielo raso falso de estructura de aluminio prepintado al
horno color blanco con planchas de gypsum revestidas de
PVC en la cara vista y Foil de aluminio en la cara superior
m2
150,84
1183
180043
Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior
m2
207,14
1184
180080
Pintura elastomérica exteriores
m2
250,00
pto
85,00
INSTALACIONES ELECTRONICAS
SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y
VOZ
1185
500082
Punto simple voz y/o datos CAT 6A certificado
1186
500798
Punto para salida HDMI
u
2,00
1187
500751
Administrador horizontal 1u
u
9,00
1188
500289
Patch cord CAT 6A 7ft (3m)
u
85,00
1189
500077
Patch cord CAT 6a 3ft(1m)
u
85,00
1190
500136
Patch Panel 24 puertos CAT 6A incluye jacks
u
4,00
1191
500426
Bandeja tipo escalerilla galvanizada 200x100mm incluye
tapa y accesorios
m
60,00
1192
500521
Switch de capa 2, 48 puertos 10/100/1000 Mbps 4SFP
u
3,00
1193
500715
Switch capa 3 10/100/1000 24 puertos 2SFP
u
1,00
1194
500801
Patch cord fibra óptica 1m
u
4,00
1195
500802
Central telefónica telefónica IP 4 A 8 híbrida, incluye
teléfono máster
u
1,00
1196
500449
Transeiver de fibra a ethernet 1gb
u
2,00
1197
500602
Transeiver de fibra a ethernet 10gb
u
2,00
1198
500827
Rack de piso 36 UR
u
2,00
1199
500866
ODF-96 puertos fibra óptica distribución frame
u
1,00
1200
500885
Cable FUTP cat 6A blindado
m
1.400,00
1201
500823
Bandeja tipo ducto galvanizada 200X80mm incluye tapa y
accesorios
m
20,00
1202
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
100,00
1203
500211
Tubería EMT de 1" y accesorios
m
18,00
1204
500818
Configuración, puesta en marcha y capacitación personal
del sistema telefonía y networking
u
1,00
SISTEMA DE SEGURIDAD (INTRUSIÓN)
1205
500027
Contactos magnéticos instalados
u
3,00
1206
500648
Teclado alfanumérico
u
2,00
1207
500157
Central de seguridad de 16 zonas incluye teclado LCD
u
1,00
1208
500836
Sirena 15W blindada
u
1,00
1209
500130
Detector de movimiento doble tecnología
u
3,00
1210
500820
Configuración, puesta en marcha y capacitación personal
del sistema de robo e intrusión
u
1,00
1211
500256
Cable UTP CAT 5E
m
150,00
1212
500814
Cableado 2x14 AWG
m
12,00
1213
500210
Tubería EMT 1/2" y accesorios
m
35,00
1214
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
12,00
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
45
1215
500838
PC incluido software de monitoreo
1216
500720
Punto de red de seguridad
u
1,00
pto
10,00
SISTEMA DE CCTV
1217
500876
Cámara IP tipo domo POE, 1.3 Mp
u
3,00
1218
500451
NVR-Videograbador digital 32CH - 16TB
u
2,00
500819
Configuración, puesta en marcha y capacitación personal
del sistema de CCTV
u
1,00
1219
SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS
1220
500183
Módulo de control
u
1,00
1221
500752
Detector de humo fotoeléctrico
u
3,00
1222
500758
Estación manual de incendios
u
3,00
1223
500610
Aviso de salida con iluminación LED
u
3,00
1224
500760
Luz estroboscópica con sirena
u
3,00
1225
500662
Central de incendios modular 2 lazos
u
1,00
1226
500679
Módulo de aislamiento
u
3,00
1227
500682
Modulo de monitoreo
u
2,00
1228
500825
Módulo de relé
u
1,00
1229
500058
Luz de emergencia autónoma
u
3,00
1230
500035
Cableado antiflama 2 x 16 AWG
m
95,00
1231
500219
Modulo de expansion 8zonas
u
1,00
1232
500355
Fuente de alimentación 24 V/8A
u
1,00
1233
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
31,00
1234
500834
Configuración, puesta en marcha y capacitación personal
del sistema de incendios
u
1,00
1235
500719
Punto de red de incendios
pto
17,00
SISTEMA DE SONORIZACIÓN
1236
500875
Parlante para techo 8W, 8" y 100V
u
3,00
1237
500879
Amplificador 8 canales 150W
u
1,00
1238
500814
Cableado 2x14 AWG
m
35,00
1239
500210
Tubería EMT 1/2" y accesorios
m
20,00
1240
500030
Punto de sonido
pto
3,00
500821
Configuración, puesta en marcha y capacitación personal
del sistema de sonorización
u
1,00
u
4,00
u
2,00
1241
INSTALACIONES MECANICAS
Suministro e instalacion Split consola tipo piso/techo 36000
BTU, R410 A. Incluye consolas decorativas, arranque y
puesta en marcha, 208-220V/1PH/60Hz; y bomba de
condensado.
Suministro e instalación de Split consola vista pared de
36000BTU/h,con R410A. Incluye arranque y puesta en
marcha, 1,2kv 208-220V/1ph/60Hz y bomba de
condensado
1242
400717
1243
400726
1244
401393
Cable de control 3x#12, incluye canalización EMT 3/4"
m
6,00
1245
401395
Cable de control 4x#12, incluye canalización EMT 3/4"
m
12,00
1246
401345
Tubería de cobre ACR 3/8, incluye aislamiento
m
12,00
1247
401347
Tubería de cobre ACR 5/8, incluye aislamiento
m
18,00
1248
401344
Tubería de cobre ACR 1/4, incluye aislamiento
m
6,00
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
46
1249
401329
Tubería de drenaje 3/4"
m
5,58
1250
402427
tuberia de drenaje de 1"
m
13,77
1251
400655
Gas refrigerante R-410A
lb
12,00
pto
21,00
INSTALACIONES ELECTRICAS
1252
300303
PUNTO DE ILUMINACIÓN 120V
1253
301761
INTERRUPTOR SIMPLE
u
1,00
1254
301762
INTERRUPTOR DOBLE
u
2,00
1255
300165
LUMINARIA FLUORESCENTE 3X32W EMPOTRABLE
u
12,00
1256
301898
PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V
PARED O TECHO
pto
14,00
1257
301899
PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V PISO
pto
2,00
1258
300313
PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 220V BIFÁSICO
pto
6,00
pto
39,00
pto
5,00
pto
44,00
PUNTO TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V
PARED O TECHO
PUNTO DE TOMACORRIENTE ESPECIAL REGULADO
127V
PUNTO TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V
SOBRE ESCRITORIO
1259
300315
1260
300318
1261
301267
1262
301910
CENTRO DE CARGA TRIFASICO 12 ESPACIOS
u
1,00
1263
301911
CENTRO DE CARGA TRIFASICO 20 ESPACIOS
u
2,00
1264
301917
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 16 A
u
3,00
1265
301918
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 20 A
u
21,00
1266
301921
BREAKER ENCHUFABLE 2P - 20 A
u
6,00
1267
301173
u
1,00
1268
301173
u
1,00
1269
301173
u
1,00
1270
302513
CAJA DE PASO 10x10
u
20,00
1271
302539
CAJA IP65 PARA AIRES ACONDICIONADOS
EXTERIORES 20X20X15 (cm)
u
6,00
1272
301999
ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N) AWG THHN
m
50,00
1273
302007
ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N)+1x#14(T) AWG THHN
m
50,00
1274
301080
ALIMENTADOR 1x#10(F)+1x#10(N)+1x#14(T) AWG THHN
m
50,00
1275
302411
UPS TRIFÁSICO DE 20 KVA
u
1,00
1276
302041
UPS TRIFASICA DE 30 KVA
u
1,00
1277
301004
FUNDA BX 1"
m
50,00
1278
302444
CABLE CONCENTRICO 2X14 AWG
m
200,00
1279
300488
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 1 1/2"
m
50,00
1280
300489
Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT 2"
m
50,00
1281
300482
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 3"
m
50,00
1282
301569
Conductor THHN FLEX #14 AWG
m
100,00
1283
301561
Conductor THHN FLEX #12 AWG
m
100,00
1284
301562
Conductor THHN FLEX #10 AWG
m
100,00
1285
302441
CABLE FLEXIBLE 6 AWG
m
100,00
1286
302442
CABLE FLEXIBLE 4 AWG
m
100,00
1287
302443
CABLE FLEXIBLE 2 AWG
m
10,00
Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja
moldeada marco 100 tipo N
Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja
moldeada marco 100 tipo N
Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja
moldeada marco 100 tipo N
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
47
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
AGUAS LLUVIAS
1288
220001
Bajantes de tubería PVC tipo B de 110 mm
m
8,00
1289
220005
Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico
u
2,00
1290
220205
Sumidero de cubierta de 110mm incluye rejilla cupula
u
2,00
1291
220049
Tubería de 110 mm PVC tipo B
m
10,00
1292
220016
Desagües PVC 110mm tipo B (incluye accesorios)
pto
2,00
1293
120006
Excavación manual de zanjas
m3
3,64
Bloque Administración
PRELIMINARES
1294
110001
Limpieza y desbroce del terreno (manual)
m2
238,70
1295
110002
Replanteo y nivelación
m2
238,70
MOVIMIENTO DE TIERRAS
1296
120007
Excavación manual de cimientos y plintos
m3
104,36
1297
120011
Sub-base clase 3
m3
20,16
1298
120005
Excavación a máquina
m3
125,24
1299
120009
Relleno compactado a máquina con material importado
m3
66,53
1300
120023
Transporte de material de excavación. Transporte libre
100m
m3-km
1.252,37
1301
120048
Tránsporte de materiales o sobreacarreo
m3-km
1.733,76
kg
8.064,24
m3
6,34
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2
(provisión, conf y colocación)
Hormigón Ciclópeo f'c=210 kg/cm² (Incluye Encofrado)H.S
60% P. 40%
1302
130001
1303
130229
1304
130050
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas de cimentación
m3
21,20
1305
130015
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas
m3
3,56
1306
130017
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas
m3
10,13
1307
130021
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en losa
m3
19,22
1308
160137
impermeabilización de terraza con lámina asfáltica
m2
190,00
1309
130025
Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos
m3
7,23
1310
130027
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas
m3
16,70
1311
120048
Tránsporte de materiales o sobreacarreo
1312
130095
Malla electrosoldada R-126 (4.10)
m2
218,90
1313
130031
Malla electrosoldada R-131 (5.15)
m2
218,90
1314
130007
Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm
1315
180079
Geotextil NT 2000
m2
238,70
1316
130223
Geomalla biaxial BX1100
m2
238,70
1317
160404
Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm,
piedra bola=15cm, malla 5x10x10)
m2
196,32
m3-km
u
8.820,16
1.728,00
MAMPOSTERÍA
1318
140002
Mampostería de bloque de 15cm
m2
257,24
1319
140001
Mampostería de bloque de 10cm
m2
28,92
1320
130191
Hormigón f´c=210 kg/cm2 en contorno de ventanas
(alfeizar)
m3
1,59
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
48
1321
130064
Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras
m
13,60
ENLUCIDOS
1322
150004
Enlucido vertical interior.
m2
359,26
1323
150006
Enlucido vertical exterior
m2
318,92
1324
150002
Empaste interior de paredes
m2
359,26
1325
150035
Enlucido paleteado fino de filos y fajas
m
151,20
PISOS
1326
160004
Cerámica de piso alto tráfico antideslizante
m2
206,38
1327
160011
Masillado de losa incluye impermeabilizante
m2
200,99
1328
160026
Barrederas de cerámica h=10cm
m
137,12
CARPINTERÍA METÁLICA
1329
170068
Ventana de aluminio y vidrio 6mm corrediza
m2
45,60
1330
170193
Malla antimosquito
m2
11,34
m2
2,10
m2
19,32
u
1,00
1331
170107
1332
170370
1333
170332
Puerta metálica de tol, tubo rect. de 50x25x2mm, y Vidrio
templado 6mm, inc. Cerradura
Puerta de tol 1/20", marco y estructura de 25*50*1,5 CON
CERRADURA
Barra antipánico para puertas
RECUBRIMIENTOS
1334
180113
Cielo raso falso de estructura de aluminio prepintado al
horno color blanco con planchas de gypsum revestidas de
PVC en la cara vista y Foil de aluminio en la cara superior
m2
192,03
1335
180080
Pintura elastomérica exteriores
m2
318,92
1336
180043
Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior
m2
359,26
1337
180006
Cerámica en paredes
m2
33,26
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
SISTEMA DE AGUA POTABLE
1338
200031
Punto de agua PVC roscable1/2"
pto
9,00
1339
200150
Tubería PVC roscable 1/2"
m
6,30
1340
200149
Tubería PVC roscable 1"
m
18,28
1341
200226
Válvula de control roscada diam 1/2"
u
9,00
1342
200228
Válvula decontrol roscada diam 1"
u
4,00
SISTEMA DE AGUA RESIDUALES
1343
220005
Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico
u
2,00
1344
220018
Desagües PVC 50 mm. Tipo B(Incluye accesorios)
pto
5,00
1345
220019
Desagües PVC 75 mm. Tipo B (Incluye accesorios)
pto
5,00
1346
220016
Desagües PVC 110mm tipo B (incluye accesorios)
pto
4,00
1347
220032
Sumidero de piso de 3" incluye rejilla
u
5,00
1348
220049
Tubería de 110 mm PVC tipo B
m
3,00
VENTILACIÓN
1349
200317
Punto de ventilacion de 75mm Tipo A
pto
2,00
1350
220053
Tubería de 75 de PVC tipo B
m
1,00
1351
220111
Tapon rejilla
u
2,00
AGUAS LLUVIAS
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
49
1352
220001
Bajantes de tubería PVC tipo B de 110 mm
m
8,00
1353
220005
Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico
u
2,00
1354
220205
Sumidero de cubierta de 110mm incluye rejilla cupula
u
4,00
1355
220049
Tubería de 110 mm PVC tipo B
m
13,00
1356
220016
Desagües PVC 110mm tipo B (incluye accesorios)
pto
4,00
APARATOS SANITARIOS
1357
1358
210014
Inodoro tanque bajo una pieza incluye accesorios
u
4,00
210027
Lavamanos para empotrar blanco (508mmx445 mm) con
grifería de 4" CR
u
5,00
m3
5,63
pto
36,00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
1359
120006
Excavación manual de zanjas
INSTALACIONES ELECTRICAS
1360
300303
PUNTO DE ILUMINACIÓN 120V
1361
301761
INTERRUPTOR SIMPLE
u
7,00
1362
301762
INTERRUPTOR DOBLE
u
6,00
1363
301097
CONMUTADOR SIMPLE
u
2,00
1364
300165
LUMINARIA FLUORESCENTE 3X32W EMPOTRABLE
u
7,00
1365
301895
OJO DE BUEY CON FLUORESCENTE COMPACTA
1X26W
u
23,00
1366
301893
LUMINARIA TIPO PLAFON 2X26W
u
6,00
1367
301898
PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V
PARED O TECHO
pto
16,00
1368
301899
PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V PISO
pto
3,00
1369
300314
PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 127V
pto
8,00
1370
300877
PUNTO EXTRACTOR DE BAÑO
pto
4,00
1371
300315
pto
9,00
1372
300317
pto
3,00
1373
300318
pto
3,00
1374
301910
CENTRO DE CARGA TRIFASICO 12 ESPACIOS
u
3,00
1375
301917
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 16 A
u
3,00
1376
301918
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 20 A
u
18,00
1377
301921
BREAKER ENCHUFABLE 2P - 20 A
u
11,00
1378
302540
BREAKER ENCHUFABLE 3P - 30A
u
2,00
1379
302373
BREAKER ENCHUFABLE 3P - 40 A
u
2,00
1380
301173
Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja
moldeada marco 100 tipo N
u
1,00
1381
302513
CAJA DE PASO 10x10
u
20,00
u
6,00
u
8,00
PUNTO TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V
PARED O TECHO
PUNTO PARA TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE
127V PISO
PUNTO DE TOMACORRIENTE ESPECIAL REGULADO
127V
CONECTOR Y CLAVIJA PARA AIRES
ACONDICIONADOS INTERIORES
CAJA IP65 PARA AIRES ACONDICIONADOS
EXTERIORES 20X20X15 (cm)
1382
302538
1383
302539
1384
301999
ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N) AWG THHN
m
100,00
1385
302007
ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N)+1x#14(T) AWG THHN
m
100,00
1386
302669
ALIMENTADOR 2x#10(F)+1x#14(T) AWG THHN
m
100,00
1387
301004
FUNDA BX 1"
m
50,00
1388
302444
CABLE CONCENTRICO 2X14 AWG
m
100,00
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
50
1389
300488
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 1 1/2"
m
50,00
1390
300489
Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT 2"
m
50,00
1391
300482
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 3"
m
50,00
1392
301569
Conductor THHN FLEX #14 AWG
m
100,00
1393
301561
Conductor THHN FLEX #12 AWG
m
100,00
1394
301562
Conductor THHN FLEX #10 AWG
m
100,00
1395
302441
CABLE FLEXIBLE 6 AWG
m
100,00
1396
302442
CABLE FLEXIBLE 4 AWG
m
100,00
1397
302443
CABLE FLEXIBLE 2 AWG
m
10,00
u
2,00
u
4,00
u
1,00
u
5,00
INSTALACIONES MECÁNICAS
Suministro e instalacion Split consola de pared 12000
BTU/H, R410A.incluye arranque y puesta en marcha,
1,8Kw,208-220V/1ph/60Hz; y bomba de condensado
Equipo de Aire Acondicionado tipo split decorativo 9000
BTU/h, R410A. 208-220V/1ph/60Hz
Suministro e instalacion Unidad tipo cassette 18000 BTU/H,
4 vias, R410A, 208-220V/1PH/60Hz. Incluye arranque y
puesta en marcha; y bomba de condensado.
Ventilador de Extracción de Tipo Plafon de 100 CFM, @
0.25" CA, 120/1/60, 40W. Incluye arranque y puesta en
marcha.
1398
400716
1399
401463
1400
400775
1401
402484
1402
402476
Louver de salida de 6"x6"
u
3,00
1403
402430
tuberia de drenaje de 4" con acsesorios
u
6,00
1404
402487
ventilador helicoidal de techo de 36"
u
1,00
1405
402481
Control de ventilador de techo de 3 velocidades.
u
1,00
1406
402024
Termostato digital programable de una etapa
u
2,00
1407
401346
Tubería de cobre ACR 1/2, incluye aislamiento
m
6,00
1408
401345
Tubería de cobre ACR 3/8, incluye aislamiento
m
18,00
1409
401344
Tubería de cobre ACR 1/4, incluye aislamiento
m
18,00
1410
401329
Tubería de drenaje 3/4"
m
9,00
1411
402427
tuberia de drenaje de 1"
m
23,00
1412
401395
Cable de control 4x#12, incluye canalización EMT 3/4"
m
3,00
1413
401393
Cable de control 3x#12, incluye canalización EMT 3/4"
m
18,00
1414
402026
Cable de control 4x#16, incluye tubería EMT 3/4"
u
5,39
1415
402025
Cable de control 2x#14, incluye tubería EMT 3/4"
m
2,90
1416
400655
Gas refrigerante R-410A
lb
7,00
pto
13,00
INSTALACIONES ELECTRONICAS
SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y
VOZ
1417
500082
Punto simple voz y/o datos CAT 6A certificado
1418
500797
Access point 1 puerto Giga
u
1,00
1419
500798
Punto para salida HDMI
u
1,00
1420
500751
Administrador horizontal 1u
u
3,00
1421
500289
Patch cord CAT 6A 7ft (3m)
u
13,00
1422
500077
Patch cord CAT 6a 3ft(1m)
u
13,00
1423
500136
Patch Panel 24 puertos CAT 6A incluye jacks
u
1,00
1424
500426
Bandeja tipo escalerilla galvanizada 200x100mm incluye
m
39,00
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
51
tapa y accesorios
1425
500718
Switch capa 2 10/100/1000 24 puertos 4SFP
u
1,00
1426
500801
Patch cord fibra óptica 1m
u
4,00
1427
500449
Transeiver de fibra a ethernet 1gb
u
2,00
1428
500826
Rack de pared 18UR
u
1,00
1429
500124
Teléfono IP simples para escritorio
u
8,00
1430
500608
ODF-12 puertos fibra óptica distribución frame
u
1,00
1431
500885
Cable FUTP cat 6A blindado
m
80,00
1432
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
90,00
1433
500211
Tubería EMT de 1" y accesorios
m
15,00
SISTEMA DE SEGURIDAD (INTRUSIÓN)
1434
500027
Contactos magnéticos instalados
u
2,00
1435
500648
Teclado alfanumérico
u
1,00
1436
500157
Central de seguridad de 16 zonas incluye teclado LCD
u
1,00
1437
500836
Sirena 15W blindada
u
1,00
1438
500130
Detector de movimiento doble tecnología
u
8,00
1439
500256
Cable UTP CAT 5E
m
100,00
1440
500814
Cableado 2x14 AWG
m
12,00
1441
500210
Tubería EMT 1/2" y accesorios
m
50,00
1442
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
10,00
1443
500720
Punto de red de seguridad
pto
13,00
SISTEMA DE CCTV
1444
500525
Monitor de 40" HD
u
1,00
1445
500876
Cámara IP tipo domo POE, 1.3 Mp
u
1,00
SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS
1446
500183
Módulo de control
u
1,00
1447
500752
Detector de humo fotoeléctrico
u
7,00
1448
500758
Estación manual de incendios
u
1,00
1449
500610
Aviso de salida con iluminación LED
u
3,00
1450
500760
Luz estroboscópica con sirena
u
1,00
1451
500679
Módulo de aislamiento
u
1,00
1452
500682
Modulo de monitoreo
u
2,00
1453
500058
Luz de emergencia autónoma
u
3,00
1454
500035
Cableado antiflama 2 x 16 AWG
m
90,00
1455
500656
Anunciador Remoto
u
1,00
1456
500355
Fuente de alimentación 24 V/8A
u
1,00
1457
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
31,00
1458
500719
Punto de red de incendios
pto
14,00
SISTEMA DE SONORIZACIÓN
1459
500875
Parlante para techo 8W, 8" y 100V
u
3,00
1460
500878
Mircrófono POE para escritorio
u
1,00
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
52
1461
500814
Cableado 2x14 AWG
m
40,00
1462
500030
Punto de sonido
pto
3,00
1463
500210
Tubería EMT 1/2" y accesorios
m
26,00
Bloque sala de uso múltiple - comedor
PRELIMINARES
1464
110001
Limpieza y desbroce del terreno (manual)
m2
761,79
1465
110002
Replanteo y nivelación
m2
761,79
MOVIMIENTO DE TIERRAS
1466
120007
Excavación manual de cimientos y plintos
m3
353,06
1467
120011
Sub-base clase 3
m3
67,20
1468
120005
Excavación a máquina
m3
423,67
1469
120009
Relleno compactado a máquina con material importado
m3
221,76
1470
120023
Transporte de material de excavación. Transporte libre
100m
m3-km
1471
120048
Tránsporte de materiales o sobreacarreo
m3-km
4.236,66
5.779,20
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
1472
130001
1473
130229
1474
130050
1475
Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2
(provisión, conf y colocación)
Hormigón Ciclópeo f'c=210 kg/cm² (Incluye Encofrado)H.S
60% P. 40%
kg
29.666,15
m3
30,32
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas de cimentación
m3
63,50
130015
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas
m3
17,06
1476
130017
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas
m3
30,25
1477
130021
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en losa
m3
38,51
1478
130254
Hormigón f´c=210kg/cm2 premezclado en loseta sobre
deck metálico
m3
31,02
1479
160137
impermeabilización de terraza con lámina asfáltica
m2
701,50
1480
130025
Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos
m3
15,88
1481
130027
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas
m3
16,61
1482
120048
Tránsporte de materiales o sobreacarreo
1483
130095
Malla electrosoldada R-126 (4.10)
m3-km
Acero estructural ASTM A36 (provisión, fabricación y
montaje) e<15mm
Placa colaborante DECK metálico 0,75mm (incluye
conectores y accesorios)
30.545,19
m2
387,75
kg
17.195,00
m2
387,75
1484
130002
1485
130040
1486
130007
Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm
1487
180079
Geotextil NT 2000
m2
120,00
1488
130223
Geomalla biaxial BX1100
m2
120,00
160404
Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm,
piedra bola=15cm, malla 5x10x10)
m2
735,33
1489
u
2.073,40
OTROS
1490
130033
Mesón de hormigón armado f´c=210kg/cm2, A=0,60
m
2,63
MAMPOSTERIA
1491
140002
Mampostería de bloque de 15cm
m2
870,56
1492
140001
Mampostería de bloque de 10cm
m2
14,04
1493
130064
Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras
m
67,50
1494
140031
Hormigón f´c=180 Kg/cm2 en bordillo tina baño
m3
0,06
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
53
1495
130015
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas
m3
2,97
ENLUCIDOS
1496
150004
Enlucido vertical interior.
m2
584,82
1497
150006
Enlucido vertical exterior
m2
594,44
1498
150002
Empaste interior de paredes
m2
584,82
1499
150035
Enlucido paleteado fino de filos y fajas
m
46,80
PISOS
1500
160004
Cerámica de piso alto tráfico antideslizante
m2
474,26
1501
160011
Masillado de losa incluye impermeabilizante
m2
718,18
1502
160026
Barrederas de cerámica h=10cm
m
98,11
1503
180093
Porcelanato en mesón
m2
2,63
CARPINTERIA METALICA
1504
170068
Ventana de aluminio y vidrio 6mm corrediza
m2
106,92
1505
170193
Malla antimosquito
m2
26,73
m2
8,40
m2
43,47
Puerta metálica de tol, tubo rect. de 50x25x2mm, y Vidrio
templado 6mm, inc. Cerradura
Puerta de tol 1/20", marco y estructura de 25*50*1,5 CON
CERRADURA
1506
170107
1507
170370
1508
170032
Pasamano de acero inoxidable
m2
4,41
1509
170208
Mesón de acero inoxidable a=50cm
m
4,90
190027
Cubierta de policarbonato alveolar 8mm (Incluye estructura
metálica)
m2
41,46
1510
RECUBRIMIENTOS
1511
180113
Cielo raso falso de estructura de aluminio prepintado al
horno color blanco con planchas de gypsum revestidas de
PVC en la cara vista y Foil de aluminio en la cara superior
m2
319,31
1512
180154
Cielo raso de PVC
m2
106,81
1513
180043
Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior
m2
584,82
1514
180080
Pintura elastomérica exteriores
m2
594,44
1515
180006
Cerámica en paredes
m2
547,25
pto
5,00
INSTALACIONES ELECTRONICAS
SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y
VOZ
1516
500082
Punto simple voz y/o datos CAT 6A certificado
1517
500797
Access point 1 puerto Giga
u
1,00
1518
500798
Punto para salida HDMI
u
1,00
1519
500289
Patch cord CAT 6A 7ft (3m)
u
5,00
1520
500077
Patch cord CAT 6a 3ft(1m)
u
5,00
1521
500426
Bandeja tipo escalerilla galvanizada 200x100mm incluye
tapa y accesorios
m
55,00
1522
500124
Teléfono IP simples para escritorio
u
1,00
1523
500828
Rack de pared 24 UR cerrado
u
1,00
1524
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
30,00
1525
500211
Tubería EMT de 1" y accesorios
m
15,00
1526
500751
Administrador horizontal 1u
u
2,00
1527
500136
Patch Panel 24 puertos CAT 6A incluye jacks
u
1,00
1528
500608
ODF-12 puertos fibra óptica distribución frame
u
1,00
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
54
SISTEMA DE SEGURIDAD (INTRUSIÓN)
1529
500027
Contactos magnéticos instalados
u
6,00
1530
500648
Teclado alfanumérico
u
1,00
1531
500157
Central de seguridad de 16 zonas incluye teclado LCD
u
1,00
1532
500836
Sirena 15W blindada
u
1,00
1533
500130
Detector de movimiento doble tecnología
u
5,00
1534
500256
Cable UTP CAT 5E
m
400,00
1535
500814
Cableado 2x14 AWG
m
12,00
1536
500210
Tubería EMT 1/2" y accesorios
m
150,00
1537
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
30,00
1538
500720
Punto de red de seguridad
pto
14,00
u
2,00
SISTEMA DE CCTV
1539
500876
Cámara IP tipo domo POE, 1.3 Mp
SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS
1540
500183
Módulo de control
u
1,00
1541
500752
Detector de humo fotoeléctrico
u
11,00
1542
500758
Estación manual de incendios
u
5,00
1543
500610
Aviso de salida con iluminación LED
u
8,00
1544
500760
Luz estroboscópica con sirena
u
5,00
1545
500679
Módulo de aislamiento
u
1,00
1546
500682
Modulo de monitoreo
u
2,00
1547
500825
Módulo de relé
u
1,00
1548
500058
Luz de emergencia autónoma
u
9,00
1549
500035
Cableado antiflama 2 x 16 AWG
m
200,00
1550
500355
Fuente de alimentación 24 V/8A
u
1,00
1551
500755
Detector de calor térmico
u
1,00
1552
500757
Detector de gases
u
2,00
1553
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
100,00
1554
500719
Punto de red de incendios
pto
33,00
SISTEMA DE SONORIZACIÓN
1555
500875
Parlante para techo 8W, 8" y 100V
u
14,00
1556
500829
Micrófono convencional
u
1,00
1557
500835
Amplificador 120W
u
1,00
1558
500814
Cableado 2x14 AWG
m
135,00
1559
500030
Punto de sonido
pto
14,00
1560
500210
Tubería EMT 1/2" y accesorios
m
65,00
u
2,00
u
1,00
u
1,00
INSTALACIONES MECÁNICAS
1561
400963
1562
401997
1563
401993
Suministro e instalación de Unidad Central tipo Paquete de
ducto de 150.000 BTU/h; 4800 cfm, ( R410A),
220v/3PH/60Hz. Incluye arranque y puesta en marcha y
base metálica tipo paquete
Ventilador de suministro tipo caja de 1100 CFM, 3/4 HP.
Incluye arranque y puesta en marcha
Ventilador de extracción tipo hongo de 1200 CFM, 1/2 HP,
0,5" WG, 1200RPM , 2/220/60Hz, incluye arranqque y
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
55
puesta en marcha
1564
402479
1565
401222
1566
400631
1567
Ventilador de extracción tipo hongo, 825 CFM, @ 0.5" WG,
1/3HP, 1725 RPM, 2/220/60. Incluye arranque y puesta en
marcha.
Campana de extracción compensada de acero inoxidable
1x1.6x0,40m incluye filtro de grasa.
u
1,00
U
1,00
Ducto de tol galvanizado con aislamiento
kg
818,34
400632
Ducto de tol galvanizado sin aislamiento
kg
575,19
1568
402015
Termostato digital programable de doble etapa
u
2,00
1569
402026
Cable de control 4x#16, incluye tubería EMT 3/4"
u
22,00
1570
401373
Manga Flexible diam. 4" con aislamiento
m
16,00
1571
400702
Rejilla de extracción de 6"x6” incluye caja de acoples
u
11,00
1572
400691
Rejilla de descarga 8"x8"
u
2,00
1573
402486
Louver de salida de 10" x 8"
u
2,00
1574
400048
Tubería de Cobre D=1/2" tipo L
m
8,40
1575
401532
Centralina de gas (GLP)de cuatro cilindros de 45 kg
u
1,00
1576
401154
Rejilla de retorno de 24"x18"
u
6,00
1577
402488
Difusor de suministro diámetro 12"
u
24,00
1578
402477
Louver de toma de 20"x18"
u
2,00
1579
403428
RECUBRIMIENTO ELASTOMÉRICO CON FOIL DE
ALUMINIO
m2
8,00
1580
400655
Gas refrigerante R-410A
lb
8,00
pto
96,00
INSTALACIONES ELECTRICAS
1581
300303
PUNTO DE ILUMINACIÓN 120V
1582
301761
INTERRUPTOR SIMPLE
u
11,00
1583
301762
INTERRUPTOR DOBLE
u
2,00
1584
301097
CONMUTADOR SIMPLE
u
8,00
1585
301098
CONMUTADOR DOBLE
u
4,00
1586
302511
SENSOR DE MOVIMIENTO 180°
u
4,00
1587
301403
SENSOR DE MOVIMIENTO 360°
u
6,00
1588
300165
LUMINARIA FLUORESCENTE 3X32W EMPOTRABLE
u
11,00
u
5,00
u
58,00
LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W SELLADA IP-65
SOBREPUESTA
OJO DE BUEY CON FLUORESCENTE COMPACTA
1X26W
1589
300166
1590
301895
1591
302398
Luminaria Aplique de pared interior /exterior 1X26W
u
4,00
1592
301893
LUMINARIA TIPO PLAFON 2X26W
u
18,00
1593
301898
PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V
PARED O TECHO
pto
43,00
1594
301899
PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V PISO
pto
4,00
1595
300314
PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 127V
pto
6,00
1596
300313
PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 220V BIFÁSICO
pto
9,00
1597
300319
PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 220V TRÍFASICO
pto
2,00
1598
300876
PUNTO SECADOR DE MANOS
pto
2,00
1599
300315
pto
1,00
1600
300318
pto
3,00
PUNTO TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V
PARED O TECHO
PUNTO DE TOMACORRIENTE ESPECIAL REGULADO
127V
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
56
1601
300877
PUNTO EXTRACTOR DE BAÑO
pto
2,00
1602
301908
PUNTO DUCHA ELÉCTRICA
pto
2,00
1603
301910
CENTRO DE CARGA TRIFASICO 12 ESPACIOS
u
1,00
1604
301911
CENTRO DE CARGA TRIFASICO 20 ESPACIOS
u
1,00
1605
301913
CENTRO DE CARGA TRIFASICO 42 ESPACIOS
u
1,00
1606
301917
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 16 A
u
21,00
1607
301918
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 20 A
u
33,00
1608
301724
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 40 A
u
6,00
1609
301921
BREAKER ENCHUFABLE 2P - 20 A
u
15,00
1610
301726
BREAKER ENCHUFABLE 2P - 40 A
u
6,00
1611
301727
BREAKER ENCHUFABLE 3P - 20 A
u
1,00
1612
302540
BREAKER ENCHUFABLE 3P - 30A
u
2,00
1613
302373
BREAKER ENCHUFABLE 3P - 40 A
u
2,00
u
1,00
u
2,00
u
3,00
u
3,00
u
3,00
u
26,00
u
2,00
u
5,00
1614
301173
1615
301173
1616
300102
Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja
moldeada marco 100 tipo N
Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja
moldeada marco 100 tipo N
Breaker caja moldeada de 3P-150A
Interruptor termomagnetico 3P-250A Caja moldeada marco
250 tipo N
Interruptor termomagnetico marco 1000 caja moldeada
regulable 3P 400 a 1000A
1617
301249
1618
302666
1619
302513
1620
302538
1621
302539
1622
301999
ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N) AWG THHN
m
100,00
1623
302007
ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N)+1x#14(T) AWG THHN
m
100,00
1624
301080
ALIMENTADOR 1x#10(F)+1x#10(N)+1x#14(T) AWG THHN
m
100,00
1625
300320
ALIMENTADOR 1x#8(F)+1x#8(N)+1x#10(T) AWG THHN
m
100,00
1626
301004
FUNDA BX 1"
m
50,00
1627
300485
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 3/4"
m
50,00
1628
300488
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 1 1/2"
m
50,00
1629
300489
Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT 2"
m
50,00
1630
300482
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 3"
m
50,00
1631
301569
Conductor THHN FLEX #14 AWG
m
100,00
1632
301561
Conductor THHN FLEX #12 AWG
m
100,00
1633
301562
Conductor THHN FLEX #10 AWG
m
100,00
1634
302440
CABLE FLEXIBLE 8 AWG
m
100,00
1635
302441
CABLE FLEXIBLE 6 AWG
m
100,00
1636
302442
CABLE FLEXIBLE 4 AWG
m
100,00
CAJA DE PASO 10x10
CONECTOR Y CLAVIJA PARA AIRES
ACONDICIONADOS INTERIORES
CAJA IP65 PARA AIRES ACONDICIONADOS
EXTERIORES 20X20X15 (cm)
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
SISTEMA DE AGUA POTABLE
1637
200031
Punto de agua PVC roscable1/2"
pto
24,00
1638
200032
Punto de agua PVC roscable3/4"
pto
2,00
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
57
1639
200030
Punto de agua PVC roscable1"
pto
7,00
1640
200150
Tubería PVC roscable 1/2"
m
2,40
1641
200151
Tubería PVC roscable 3/4"
m
15,60
1642
200149
Tubería PVC roscable 1"
m
38,30
1643
200148
Tubería PVC roscable 1 1/4"
m
13,10
1644
200147
Tubería PVC roscable 2"
m
17,10
1645
200226
Válvula de control roscada diam 1/2"
u
24,00
1646
200227
Válvula de control roscada diam 3/4"
u
2,00
1647
200228
Válvula decontrol roscada diam 1"
u
2,00
1648
200229
Válvula decontrol roscada diam 1¼"
u
1,00
1649
200231
Válvula de control roscada diam 2"
u
2,00
SISTEMA DE AGUA RESIDUALES
1650
220005
Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico
u
4,00
1651
220018
Desagües PVC 50 mm. Tipo B(Incluye accesorios)
pto
10,00
1652
220019
Desagües PVC 75 mm. Tipo B (Incluye accesorios)
pto
10,00
1653
220016
Desagües PVC 110mm tipo B (incluye accesorios)
pto
10,00
1654
220032
Sumidero de piso de 3" incluye rejilla
u
5,00
1655
220033
Sumidero de piso de 4" incluye rejilla
u
3,00
1656
220042
Trampa para grasas cribado y válvulas (C3-C4-C5)
u
1,00
1657
220053
Tubería de 75 de PVC tipo B
m
6,00
1658
220049
Tubería de 110 mm PVC tipo B
m
12,00
VENTILACIÓN
1659
200317
Punto de ventilacion de 75mm Tipo A
pto
1,00
1660
220053
Tubería de 75 de PVC tipo B
m
7,50
1661
220111
Tapon rejilla
u
1,00
AGUAS LLUVIAS
1662
220001
Bajantes de tubería PVC tipo B de 110 mm
m
24,00
1663
220005
Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico
u
4,00
1664
220205
Sumidero de cubierta de 110mm incluye rejilla cupula
u
12,00
1665
220049
Tubería de 110 mm PVC tipo B
m
25,00
1666
220016
Desagües PVC 110mm tipo B (incluye accesorios)
pto
12,00
APARATOS SANITARIOS
1667
210008
Ducha cromada incluye llave y accesorios
u
2,00
1668
210013
Inodoro blanco con fluxómetro
u
7,00
u
6,00
u
3,00
u
1,00
u
2,00
m3
20,11
1669
210027
1670
210074
1671
210075
1672
210042
Lavamanos para empotrar blanco (508mmx445 mm) con
grifería de 4" CR
Fregadero de acero inoxidable 1 pozo con escurridor inc.
Griferia y accesorios
Fregadero de acero inoxidable 2 pozo inc. Griferia con
escurridor
Urinario con llave pressmatic
MOVIMIENTO DE TIERRAS
1673
120006
Excavación manual de zanjas
Bloque de bar
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
58
PRELIMINARES
1674
110001
Limpieza y desbroce del terreno (manual)
m2
103,25
1675
110002
Replanteo y nivelación
m2
103,25
MOVIMIENTO DE TIERRAS
1676
120007
Excavación manual de cimientos y plintos
m3
23,81
1677
120011
Sub-base clase 3
m3
4,16
1678
120005
Excavación a máquina
m3
28,57
1679
120009
Relleno compactado a máquina con material importado
m3
13,73
1680
120023
Transporte de material de excavación. Transporte libre
100m
m3-km
1681
120048
Tránsporte de materiales o sobreacarreo
m3-km
285,67
357,76
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
1682
130001
1683
130229
1684
130023
1685
Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2
(provisión, conf y colocación)
Hormigón Ciclópeo f'c=210 kg/cm² (Incluye Encofrado)H.S
60% P. 40%
kg
3.721,18
m3
5,34
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en plintos
m3
3,12
130015
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas
m3
3,01
1686
130017
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas
m3
4,05
1687
130021
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en losa
m3
7,20
1688
160137
impermeabilización de terraza con lámina asfáltica
m2
60,00
1689
130025
Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos
m3
1,02
1690
130027
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas
m3
5,76
1691
120048
Tránsporte de materiales o sobreacarreo
1692
130095
Malla electrosoldada R-126 (4.10)
m2
65,81
1693
130031
Malla electrosoldada R-131 (5.15)
m2
65,81
1694
130007
Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm
u
408,00
1695
180079
Geotextil NT 2000
m2
8,00
1696
130223
Geomalla biaxial BX1100
m2
8,00
160404
Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm,
piedra bola=15cm, malla 5x10x10)
m2
65,63
1697
m3-km
2.881,80
MAMPOSTERIA
1698
140002
Mampostería de bloque de 15cm
m2
62,81
1699
130191
Hormigón f´c=210 kg/cm2 en contorno de ventanas
(alfeizar)
m3
0,49
1700
130064
Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras
m
6,00
ENLUCIDOS
1701
150004
Enlucido vertical interior.
m2
191,24
1702
150002
Empaste interior de paredes
m2
182,64
1703
150035
Enlucido paleteado fino de filos y fajas
m
27,00
PISOS
1704
160004
Cerámica de piso alto tráfico antideslizante
m2
31,46
1705
160011
Masillado de losa incluye impermeabilizante
m2
31,10
1706
160026
Barrederas de cerámica h=10cm
m
23,81
1707
180093
Porcelanato en mesón
m2
6,93
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
59
CARPINTERIA METALICA
1708
170068
Ventana de aluminio y vidrio 6mm corrediza
m2
1,62
1709
170193
Malla antimosquito
m2
0,41
1710
170107
Puerta metálica de tol, tubo rect. de 50x25x2mm, y Vidrio
templado 6mm, inc. Cerradura
m2
1,90
1711
170032
Pasamano de acero inoxidable
m2
2,40
RECUBRIMIENTOS
1712
180113
Cielo raso falso de estructura de aluminio prepintado al
horno color blanco con planchas de gypsum revestidas de
PVC en la cara vista y Foil de aluminio en la cara superior
m2
28,61
1713
180043
Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior
m2
182,64
1714
180006
Cerámica en paredes
m2
8,60
pto
1,00
INSTALACIONES ELECTRONICAS
SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y
VOZ
1715
500082
Punto simple voz y/o datos CAT 6A certificado
1716
500289
Patch cord CAT 6A 7ft (3m)
u
1,00
1717
500077
Patch cord CAT 6a 3ft(1m)
u
1,00
1718
500822
Pozo de revisión 60x60x80 cm
u
1,00
1719
500885
Cable FUTP cat 6A blindado
m
10,00
1720
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
10,00
SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS
1721
500183
Módulo de control
u
1,00
1722
500752
Detector de humo fotoeléctrico
u
2,00
1723
500758
Estación manual de incendios
u
1,00
1724
500610
Aviso de salida con iluminación LED
u
1,00
1725
500760
Luz estroboscópica con sirena
u
1,00
1726
500679
Módulo de aislamiento
u
1,00
1727
500682
Modulo de monitoreo
u
2,00
1728
500058
Luz de emergencia autónoma
u
1,00
1729
500035
Cableado antiflama 2 x 16 AWG
m
40,00
1730
500355
Fuente de alimentación 24 V/8A
u
1,00
1731
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
26,00
1732
500719
Punto de red de incendios
pto
8,00
SISTEMA DE SONORIZACIÓN
1733
500875
Parlante para techo 8W, 8" y 100V
u
2,00
1734
500814
Cableado 2x14 AWG
m
12,00
1735
500030
Punto de sonido
pto
2,00
1736
500210
Tubería EMT 1/2" y accesorios
m
10,00
INSTALACIONES MECANICAS
1737
400831
Ventilador helicoidal de techo de 48" 60 w, 110 v, 60 Hz, 1
PH
u
4,00
1738
402025
Cable de control 2x#14, incluye tubería EMT 3/4"
m
15,00
1739
402481
Control de ventilador de techo de 3 velocidades.
u
2,00
INSTALACIONES ELECTRICAS
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
60
1740
300303
PUNTO DE ILUMINACIÓN 120V
pto
14,00
1741
301762
INTERRUPTOR DOBLE
u
10,00
1742
301097
CONMUTADOR SIMPLE
u
2,00
u
2,00
u
12,00
pto
11,00
pto
3,00
pto
5,00
pto
1,00
pto
1,00
LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W SELLADA IP-65
SOBREPUESTA
OJO DE BUEY CON FLUORESCENTE COMPACTA
1X26W
PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V
PARED O TECHO
PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V
SOBRE MESON
1743
300166
1744
301895
1745
301898
1746
301900
1747
300314
1748
300315
1749
300318
1750
301909
CENTRO DE CARGA TRIFASICO 6 ESPACIOS
u
2,00
1751
301910
CENTRO DE CARGA TRIFASICO 12 ESPACIOS
u
2,00
1752
301917
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 16 A
u
2,00
1753
301918
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 20 A
u
11,00
1754
301173
Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja
moldeada marco 100 tipo N
u
1,00
1755
302513
CAJA DE PASO 10x10
u
10,00
1756
302538
CONECTOR Y CLAVIJA PARA AIRES
ACONDICIONADOS INTERIORES
u
2,00
1757
301999
ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N) AWG THHN
m
50,00
1758
302007
ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N)+1x#14(T) AWG THHN
m
50,00
1759
302444
CABLE CONCENTRICO 2X14 AWG
m
200,00
1760
300489
Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT 2"
m
25,00
1761
300482
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 3"
m
25,00
1762
301569
Conductor THHN FLEX #14 AWG
m
50,00
1763
301561
Conductor THHN FLEX #12 AWG
m
50,00
1764
301562
Conductor THHN FLEX #10 AWG
m
50,00
PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 127V
PUNTO TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V
PARED O TECHO
PUNTO DE TOMACORRIENTE ESPECIAL REGULADO
127V
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
SISTEMA DE AGUA POTABLE
1765
200031
Punto de agua PVC roscable1/2"
pto
2,00
1766
200150
Tubería PVC roscable 1/2"
m
9,20
1767
200151
Tubería PVC roscable 3/4"
m
2,00
1768
200227
Válvula de control roscada diam 3/4"
u
1,00
SISTEMA DE AGUA RESIDUALES
1769
220005
Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico
u
1,00
1770
220018
Desagües PVC 50 mm. Tipo B(Incluye accesorios)
pto
2,00
1771
220019
Desagües PVC 75 mm. Tipo B (Incluye accesorios)
pto
1,00
1772
220032
Sumidero de piso de 3" incluye rejilla
u
1,00
1773
220055
Tubería de 50mm de PVC tipo B
m
2,00
AGUAS LLUVIAS
1774
220001
Bajantes de tubería PVC tipo B de 110 mm
m
4,00
1775
220005
Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico
u
1,00
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
61
1776
220204
Sumidero de cubierta de 75mm incluye rejilla cupula
u
2,00
1777
220053
Tubería de 75 de PVC tipo B
m
16,50
1778
220019
Desagües PVC 75 mm. Tipo B (Incluye accesorios)
pto
2,00
u
2,00
m3
1,99
APARATOS SANITARIOS
1779
210074
Fregadero de acero inoxidable 1 pozo con escurridor inc.
Griferia y accesorios
MOVIMIENTO DE TIERRAS
1780
120006
Excavación manual de zanjas
Bloque vestidor - bodega
PRELIMINARES
1781
110001
Limpieza y desbroce del terreno (manual)
m2
105,30
1782
110002
Replanteo y nivelación
m2
105,30
MOVIMIENTO DE TIERRAS
1783
120007
Excavación manual de cimientos y plintos
m3
42,52
1784
120011
Sub-base clase 3
m3
7,78
1785
120005
Excavación a máquina
m3
51,02
1786
120009
Relleno compactado a máquina con material importado
m3
25,66
1787
120023
Transporte de material de excavación. Transporte libre
100m
m3-km
510,19
1788
120048
Tránsporte de materiales o sobreacarreo
m3-km
668,74
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
1789
130001
1790
130229
1791
130023
1792
Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2
(provisión, conf y colocación)
Hormigón Ciclópeo f'c=210 kg/cm² (Incluye Encofrado)H.S
60% P. 40%
kg
3.350,99
m3
6,46
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en plintos
m3
5,83
130015
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas
m3
3,64
1793
130017
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas
m3
3,68
1794
130021
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en losa
m3
6,87
1795
160137
impermeabilización de terraza con lámina asfáltica
m2
50,00
1796
130025
Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos
m3
2,63
1797
130027
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas
m3
6,06
1798
120048
Tránsporte de materiales o sobreacarreo
1799
130095
Malla electrosoldada R-126 (4.10)
m2
67,90
1800
130031
Malla electrosoldada R-131 (5.15)
m2
67,90
1801
130007
Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm
u
442,00
1802
180079
Geotextil NT 2000
m2
5,92
1803
130223
Geomalla biaxial BX1100
m2
5,92
1804
160404
Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm,
piedra bola=15cm, malla 5x10x10)
m2
34,25
m
4,58
m3-km
2.657,85
OTROS
1805
130033
Mesón de hormigón armado f´c=210kg/cm2, A=0,60
MAMPOSTERIA
1806
1807
140002
Mampostería de bloque de 15cm
m2
144,42
130191
Hormigón f´c=210 kg/cm2 en contorno de ventanas
(alfeizar)
m3
0,29
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
62
1808
130064
Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras
m
10,14
ENLUCIDOS
1809
150004
Enlucido vertical interior.
m2
330,61
1810
150002
Empaste interior de paredes
m2
288,85
1811
150035
Enlucido paleteado fino de filos y fajas
m
102,30
PISOS
1812
160004
Cerámica de piso alto tráfico antideslizante
m2
51,75
1813
160011
Masillado de losa incluye impermeabilizante
m2
52,51
1814
160026
Barrederas de cerámica h=10cm
m
83,56
1815
180093
Porcelanato en mesón
m2
3,21
CARPINTERIA METALICA
1816
170068
Ventana de aluminio y vidrio 6mm corrediza
m2
9,72
1817
170193
Malla antimosquito
m2
4,86
m2
5,67
m2
5,88
m2
2,40
1818
170107
1819
170370
1820
170032
Puerta metálica de tol, tubo rect. de 50x25x2mm, y Vidrio
templado 6mm, inc. Cerradura
Puerta de tol 1/20", marco y estructura de 25*50*1,5 CON
CERRADURA
Pasamano de acero inoxidable
RECUBRIMIENTOS
1821
180113
Cielo raso falso de estructura de aluminio prepintado al
horno color blanco con planchas de gypsum revestidas de
PVC en la cara vista y Foil de aluminio en la cara superior
m2
39,83
1822
180080
Pintura elastomérica exteriores
m2
144,32
1823
180043
Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior
m2
130,24
1824
180006
Cerámica en paredes
m2
84,24
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
SISTEMA DE AGUA POTABLE
1825
200031
Punto de agua PVC roscable1/2"
pto
12,00
1826
200032
Punto de agua PVC roscable3/4"
pto
2,00
1827
200030
Punto de agua PVC roscable1"
pto
3,00
1828
200150
Tubería PVC roscable 1/2"
m
4,00
1829
200151
Tubería PVC roscable 3/4"
m
7,20
1830
200149
Tubería PVC roscable 1"
m
1,00
1831
200146
Tubería PVC roscable 1 1/2"
m
19,90
1832
200147
Tubería PVC roscable 2"
m
5,50
1833
200226
Válvula de control roscada diam 1/2"
u
2,00
1834
200227
Válvula de control roscada diam 3/4"
u
4,00
1835
200228
Válvula decontrol roscada diam 1"
u
1,00
1836
200230
Válvula decontrol roscada diam 1 1/2"
u
2,00
1837
200231
Válvula de control roscada diam 2"
u
1,00
SISTEMA DE AGUA RESIDUALES
1838
220005
Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico
u
2,00
1839
220018
Desagües PVC 50 mm. Tipo B(Incluye accesorios)
pto
6,00
1840
220019
Desagües PVC 75 mm. Tipo B (Incluye accesorios)
pto
10,00
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
63
1841
220016
Desagües PVC 110mm tipo B (incluye accesorios)
pto
3,00
1842
220032
Sumidero de piso de 3" incluye rejilla
u
2,00
1843
220033
Sumidero de piso de 4" incluye rejilla
u
10,00
1844
220053
Tubería de 75 de PVC tipo B
m
3,00
1845
220049
Tubería de 110 mm PVC tipo B
m
20,00
VENTILACIÓN
1846
200317
Punto de ventilacion de 75mm Tipo A
pto
1,00
1847
220053
Tubería de 75 de PVC tipo B
m
7,00
1848
220111
Tapon rejilla
u
1,00
AGUAS LLUVIAS
1849
220001
Bajantes de tubería PVC tipo B de 110 mm
m
4,00
1850
220005
Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico
u
1,00
1851
220205
Sumidero de cubierta de 110mm incluye rejilla cupula
u
1,00
1852
220049
Tubería de 110 mm PVC tipo B
m
9,00
1853
220016
Desagües PVC 110mm tipo B (incluye accesorios)
pto
1,00
APARATOS SANITARIOS
1854
210008
Ducha cromada incluye llave y accesorios
u
8,00
1855
210013
Inodoro blanco con fluxómetro
u
3,00
1856
210027
Lavamanos para empotrar blanco (508mmx445 mm) con
grifería de 4" CR
u
4,00
1857
210042
Urinario con llave pressmatic
u
2,00
m3
9,00
pto
23,00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
1858
120006
Excavación manual de zanjas
INSTALACIONES ELECTRICAS
1859
300303
PUNTO DE ILUMINACIÓN 120V
1860
301761
INTERRUPTOR SIMPLE
u
2,00
1861
301762
INTERRUPTOR DOBLE
u
4,00
1862
302511
SENSOR DE MOVIMIENTO 180°
u
2,00
1863
301403
SENSOR DE MOVIMIENTO 360°
u
1,00
u
23,00
pto
5,00
OJO DE BUEY CON FLUORESCENTE COMPACTA
1X26W
PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V
PARED O TECHO
1864
301895
1865
301898
1866
300314
PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 127V
pto
1,00
1867
300876
PUNTO SECADOR DE MANOS
pto
2,00
1868
300318
PUNTO DE TOMACORRIENTE ESPECIAL REGULADO
127V
pto
1,00
1869
301908
PUNTO DUCHA ELÉCTRICA
pto
13,00
1870
301909
CENTRO DE CARGA TRIFASICO 6 ESPACIOS
u
2,00
1871
301911
CENTRO DE CARGA TRIFASICO 20 ESPACIOS
u
1,00
1872
301917
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 16 A
u
3,00
1873
301918
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 20 A
u
12,00
1874
301724
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 40 A
u
8,00
1875
301173
Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja
moldeada marco 100 tipo N
u
2,00
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
64
1876
301173
Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja
moldeada marco 100 tipo N
u
1,00
1877
302513
CAJA DE PASO 10x10
u
11,00
1878
302538
CONECTOR Y CLAVIJA PARA AIRES
ACONDICIONADOS INTERIORES
u
4,00
1879
301999
ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N) AWG THHN
m
50,00
1880
302007
ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N)+1x#14(T) AWG THHN
m
50,00
1881
300320
ALIMENTADOR 1x#8(F)+1x#8(N)+1x#10(T) AWG THHN
m
50,00
1882
302444
CABLE CONCENTRICO 2X14 AWG
m
200,00
1883
300485
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 3/4"
m
50,00
1884
300489
Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT 2"
m
50,00
1885
300482
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 3"
m
50,00
1886
301569
Conductor THHN FLEX #14 AWG
m
50,00
1887
301561
Conductor THHN FLEX #12 AWG
m
100,00
1888
301562
Conductor THHN FLEX #10 AWG
m
100,00
1889
302440
CABLE FLEXIBLE 8 AWG
m
100,00
INSTALACIONES MECÁNICAS
1890
402484
Ventilador de Extracción de Tipo Plafon de 100 CFM, @
0.25" CA, 120/1/60, 40W. Incluye arranque y puesta en
marcha.
u
4,00
1891
402476
Louver de salida de 6"x6"
u
4,00
1892
402430
tuberia de drenaje de 4" con acsesorios
u
2,60
INSTALACIONES ELECTRONICAS
SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y
VOZ
SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS
1893
500183
Módulo de control
u
1,00
1894
500752
Detector de humo fotoeléctrico
u
1,00
1895
500758
Estación manual de incendios
u
1,00
1896
500610
Aviso de salida con iluminación LED
u
3,00
1897
500760
Luz estroboscópica con sirena
u
1,00
1898
500679
Módulo de aislamiento
u
1,00
1899
500682
Modulo de monitoreo
u
2,00
1900
500058
Luz de emergencia autónoma
u
3,00
1901
500035
Cableado antiflama 2 x 16 AWG
m
52,00
1902
500355
Fuente de alimentación 24 V/8A
u
1,00
1903
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
17,00
1904
500719
Punto de red de incendios
pto
7,00
Bloque Portal de Ingreso
PRELIMINARES
1905
110001
Limpieza y desbroce del terreno (manual)
m2
40,12
1906
110002
Replanteo y nivelación
m2
40,12
MOVIMIENTO DE TIERRAS
1907
120007
Excavación manual de cimientos y plintos
m3
6,20
1908
120011
Sub-base clase 3
m3
3,38
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
65
1909
120005
Excavación a máquina
m3
6,20
1910
120009
Relleno compactado a máquina con material importado
m3
3,38
1911
120023
Transporte de material de excavación. Transporte libre
100m
m3-km
62,00
1912
120048
Tránsporte de materiales o sobreacarreo
m3-km
135,20
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
1913
130001
Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2
(provisión, conf y colocación)
kg
861,31
1914
130023
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en plintos
m3
2,13
1915
130015
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas
m3
1,00
1916
130017
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas
m3
1,29
1917
130021
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en losa
m3
0,58
1918
160137
impermeabilización de terraza con lámina asfáltica
m2
10,00
1919
130025
Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos
m3
0,39
1920
130027
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas
m3
1,56
1921
120048
Tránsporte de materiales o sobreacarreo
1922
130095
1923
m3-km
510,69
Malla electrosoldada R-126 (4.10)
m2
15,85
130031
Malla electrosoldada R-131 (5.15)
m2
35,81
1924
130007
Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm
u
46,00
1925
180079
Geotextil NT 2000
m2
4,30
1926
130223
Geomalla biaxial BX1100
m2
4,30
160404
Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm,
piedra bola=15cm, malla 5x10x10)
m2
0,73
1927
MAMPOSTERIA
1928
140002
Mampostería de bloque de 15cm
m2
58,24
1929
130064
Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras
m
3,07
ENLUCIDOS
1930
150004
Enlucido vertical interior.
m2
135,12
1931
150002
Empaste interior de paredes
m2
54,24
1932
160004
Cerámica de piso alto tráfico antideslizante
m2
3,24
1933
150035
Enlucido paleteado fino de filos y fajas
m
0,90
1934
196021
Cerramiento perimetral de tubo 2" x2mm según diseño
m
185,00
CARPINTERIA METALICA
1935
170068
Ventana de aluminio y vidrio 6mm corrediza
m2
3,50
1936
170370
Puerta de tol 1/20", marco y estructura de 25*50*1,5 CON
CERRADURA
m2
4,60
RECUBRIMIENTOS
1937
180113
Cielo raso falso de estructura de aluminio prepintado al
horno color blanco con planchas de gypsum revestidas de
PVC en la cara vista y Foil de aluminio en la cara superior
m2
3,24
1938
180043
Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior
m2
135,12
1939
180006
Cerámica en paredes
m2
4,56
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
SISTEMA DE AGUA POTABLE
1940
200032
Punto de agua PVC roscable 3/4"
pto
2,00
1941
200150
Tubería PVC roscable 1/2"
m
1,20
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
66
1942
200151
Tubería PVC roscable 3/4"
m
3,00
1943
200226
Válvula de control roscada diam 1/2"
u
1,00
SISTEMA DE AGUA RESIDUALES
1944
220005
Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico
u
1,00
1945
220018
Desagües PVC 50 mm. Tipo B(Incluye accesorios)
pto
1,00
1946
220019
Desagües PVC 75 mm. Tipo B (Incluye accesorios)
pto
1,00
1947
220016
Desagües PVC 110mm tipo B (incluye accesorios)
pto
1,00
1948
220032
Sumidero de piso de 3" incluye rejilla
u
1,00
1949
220049
Tubería de 110 mm PVC tipo B
m
2,00
AGUAS LLUVIAS
1950
220001
Bajantes de tubería PVC tipo B de 110 mm
m
4,00
1951
220005
Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico
u
1,00
1952
220204
Sumidero de cubierta de 75mm incluye rejilla cupula
u
1,00
1953
220053
Tubería de 75 de PVC tipo B
m
8,00
1954
220019
Desagües PVC 75 mm. Tipo B (Incluye accesorios)
pto
1,00
APARATOS SANITARIOS
1955
1956
210014
Inodoro tanque bajo una pieza incluye accesorios
u
1,00
210027
Lavamanos para empotrar blanco (508mmx445 mm) con
grifería de 4" CR
u
1,00
m3
4,23
pto
11,00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
1957
120006
Excavación manual de zanjas
INSTALACIONES ELECTRICAS
1958
300303
PUNTO DE ILUMINACIÓN 120V
1959
301761
INTERRUPTOR SIMPLE
u
2,00
1960
301762
INTERRUPTOR DOBLE
u
1,00
1961
301895
OJO DE BUEY CON FLUORESCENTE COMPACTA
1X26W
u
2,00
1962
301893
LUMINARIA TIPO PLAFON 2X26W
u
5,00
1963
300290
LUMINARIA TIPO BOLARDO DE 10W
u
4,00
1964
301898
PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V
PARED O TECHO
pto
2,00
1965
300319
PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 220V TRÍFASICO
pto
2,00
1966
300315
PUNTO TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V
PARED O TECHO
pto
1,00
1967
301909
CENTRO DE CARGA TRIFASICO 6 ESPACIOS
u
1,00
1968
301910
CENTRO DE CARGA TRIFASICO 12 ESPACIOS
u
1,00
1969
301917
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 16 A
u
2,00
1970
301918
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 20 A
u
1,00
1971
301727
BREAKER ENCHUFABLE 3P - 20 A
u
2,00
1972
301173
Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja
moldeada marco 100 tipo N
u
2,00
1973
302513
CAJA DE PASO 10x10
u
6,00
1974
301999
ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N) AWG THHN
m
36,00
1975
302007
ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N)+1x#14(T) AWG THHN
m
53,00
1976
302444
CABLE CONCENTRICO 2X14 AWG
m
50,00
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
67
1977
300485
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 3/4"
m
25,00
1978
300489
Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT 2"
m
25,00
1979
300482
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 3"
m
25,00
1980
301569
Conductor THHN FLEX #14 AWG
m
50,00
1981
301561
Conductor THHN FLEX #12 AWG
m
50,00
1982
301562
Conductor THHN FLEX #10 AWG
m
50,00
1983
302440
CABLE FLEXIBLE 8 AWG
m
50,00
1984
302441
CABLE FLEXIBLE 6 AWG
m
50,00
pto
3,00
INSTALACIONES ELECTRONICAS
SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y
VOZ
1985
500082
Punto simple voz y/o datos CAT 6A certificado
1986
500289
Patch cord CAT 6A 7ft (3m)
u
3,00
1987
500077
Patch cord CAT 6a 3ft(1m)
u
3,00
1988
500124
Teléfono IP simples para escritorio
u
1,00
1989
500885
Cable FUTP cat 6A blindado
m
24,00
1990
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
15,00
SISTEMA DE CCTV
1991
500525
Monitor de 40" HD
u
1,00
1992
500877
Cámara IP tipo bullet POE, 1.3 Mp
u
1,00
SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS
1993
500752
Detector de humo fotoeléctrico
u
1,00
1994
500035
Cableado antiflama 2 x 16 AWG
m
6,00
1995
500656
Anunciador Remoto
u
1,00
1996
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
3,00
1997
500719
Punto de red de incendios
pto
2,00
SISTEMA DE SONORIZACIÓN
1998
500875
Parlante para techo 8W, 8" y 100V
u
1,00
1999
500814
Cableado 2x14 AWG
m
5,00
2000
500030
Punto de sonido
pto
1,00
2001
500210
Tubería EMT 1/2" y accesorios
m
5,00
Bloque Cuarto de Máquinas
PRELIMINARES
2002
110001
Limpieza y desbroce del terreno (manual)
m2
118,65
2003
110002
Replanteo y nivelación
m2
118,65
MOVIMIENTO DE TIERRAS
2004
120007
Excavación manual de cimientos y plintos
m3
26,49
2005
120011
Sub-base clase 3
m3
4,70
2006
120005
Excavación a máquina
m3
31,79
2007
120009
Relleno compactado a máquina con material importado
m3
15,52
2008
120023
Transporte de material de excavación. Transporte libre
100m
m3-km
317,88
2009
120048
Tránsporte de materiales o sobreacarreo
m3-km
404,54
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
68
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
2010
130001
2011
130229
2012
130023
2013
Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2
(provisión, conf y colocación)
Hormigón Ciclópeo f'c=210 kg/cm² (Incluye Encofrado)H.S
60% P. 40%
kg
1.959,00
m3
5,28
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en plintos
m3
3,53
130015
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas
m3
2,97
2014
130017
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas
m3
3,83
2015
130021
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en losa
m3
3,87
2016
160137
impermeabilización de terraza con lámina asfáltica
m2
10,00
2017
130025
Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos
m3
1,18
2018
130027
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas
m3
2,68
2019
120048
Tránsporte de materiales o sobreacarreo
2020
130095
Malla electrosoldada R-126 (4.10)
m2
65,81
2021
130031
Malla electrosoldada R-131 (5.15)
m2
65,81
2022
130007
Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm
u
408,00
2023
180079
Geotextil NT 2000
m2
10,66
2024
130223
Geomalla biaxial BX1100
m2
10,66
160404
Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm,
piedra bola=15cm, malla 5x10x10)
m2
77,89
2025
m3-km
1.075,29
MAMPOSTERIA
2026
140002
Mampostería de bloque de 15cm
m2
175,62
2027
130064
Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras
m
20,67
ENLUCIDOS
2028
150004
Enlucido vertical interior.
m2
351,24
2029
150002
Empaste interior de paredes
m2
351,24
2030
150035
Enlucido paleteado fino de filos y fajas
m
54,40
PISOS
2031
160011
Masillado de losa incluye impermeabilizante
m2
47,70
2032
120053
Cama de arena
m3
6,85
CARPINTERIA METALICA
2033
197280
Ventana con malla de cerramiento 50/10
m2
4,05
2034
170370
Puerta de tol 1/20", marco y estructura de 25*50*1,5 CON
CERRADURA
m2
11,74
RECUBRIMIENTOS
2035
180043
Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior
m2
223,24
2036
180080
Pintura elastomérica exteriores
m2
128,00
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
AGUAS LLUVIAS
2037
220001
Bajantes de tubería PVC tipo B de 110 mm
m
4,00
2038
220005
Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico
u
1,00
2039
220204
Sumidero de cubierta de 75mm incluye rejilla cupula
u
2,00
2040
220053
Tubería de 75 de PVC tipo B
m
13,70
2041
220050
Tubería de 160 de PVC tipo B
m
4,00
2042
220019
Desagües PVC 75 mm. Tipo B (Incluye accesorios)
pto
2,00
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
69
MOVIMIENTO DE TIERRAS
2043
120006
Excavación manual de zanjas
m3
2,41
pto
8,00
u
3,00
u
8,00
pto
14,00
pto
1,00
INSTALACIONES ELECTRICAS
2044
300303
PUNTO DE ILUMINACIÓN 120V
2045
301761
INTERRUPTOR SIMPLE
LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W SELLADA IP-65
SOBREPUESTA
PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V
PARED O TECHO
PUNTO DE TOMACORRIENTE ESPECIAL REGULADO
127V
2046
300166
2047
301898
2048
300318
2049
301909
CENTRO DE CARGA TRIFASICO 6 ESPACIOS
u
2,00
2050
301917
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 16 A
u
1,00
2051
301918
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 20 A
u
4,00
2052
301173
Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja
moldeada marco 100 tipo N
u
2,00
2053
302513
CAJA DE PASO 10x10
u
5,00
2054
301999
ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N) AWG THHN
m
100,00
2055
302007
ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N)+1x#14(T) AWG THHN
m
100,00
2056
300282
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 350 KVA PADMOUNTED
TIPO RADIAL 13.8 KV
u
1,00
2057
302444
CABLE CONCENTRICO 2X14 AWG
m
100,00
2058
300489
Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT 2"
m
50,00
2059
300482
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 3"
m
50,00
2060
301569
Conductor THHN FLEX #14 AWG
m
100,00
2061
302441
CABLE FLEXIBLE 6 AWG
m
100,00
INSTALACIONES ELECTRONICAS
SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y
VOZ
SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS
2062
500752
Detector de humo fotoeléctrico
u
2,00
2063
500610
Aviso de salida con iluminación LED
u
3,00
2064
500058
Luz de emergencia autónoma
u
3,00
2065
500035
Cableado antiflama 2 x 16 AWG
m
40,00
2066
500755
Detector de calor térmico
u
1,00
2067
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
20,00
2068
500719
Punto de red de incendios
pto
3,00
Bloque Cuarto de Bombas
PRELIMINARES
2069
110001
Limpieza y desbroce del terreno (manual)
m2
50,05
2070
110002
Replanteo y nivelación
m2
50,05
MOVIMIENTO DE TIERRAS
2071
120007
Excavación manual de cimientos y plintos
m3
58,50
2072
120011
Sub-base clase 3
m3
25,00
2073
120005
Excavación a máquina
m3
70,20
120023
Transporte de material de excavación. Transporte libre
100m
2074
m3-km
1.287,00
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
70
2075
120048
Tránsporte de materiales o sobreacarreo
m3-km
500,00
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
2076
130001
Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2
(provisión, conf y colocación)
kg
2.912,26
2077
130071
Hormigón f´c=210kg/cm2 en cisterna
m3
22,99
2078
130017
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas
m3
4,54
2079
130021
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en losa
m3
1,45
2080
160137
impermeabilización de terraza con lámina asfáltica
m2
10,00
2081
130025
Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos
m3
2,93
2082
130027
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas
m3
1,56
2083
120048
Tránsporte de materiales o sobreacarreo
2084
130095
Malla electrosoldada R-126 (4.10)
2085
130007
Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm
2086
180079
2087
130223
m3-km
1.304,10
m2
15,21
u
98,00
Geotextil NT 2000
m2
50,05
Geomalla biaxial BX1100
m2
50,05
MAMPOSTERIA
2088
140002
Mampostería de bloque de 15cm
m2
66,40
2089
130064
Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras
m
8,14
ENLUCIDOS
2090
150004
Enlucido vertical interior.
m2
122,80
2091
150002
Empaste interior de paredes
m2
122,80
2092
150035
Enlucido paleteado fino de filos y fajas
m
29,30
m2
16,20
PISOS
2093
160011
Masillado de losa incluye impermeabilizante
CARPINTERIA METALICA
2094
2095
197280
Ventana con malla de cerramiento 50/10
m2
3,24
170107
Puerta metálica de tol, tubo rect. de 50x25x2mm, y Vidrio
templado 6mm, inc. Cerradura
m2
3,84
RECUBRIMIENTOS
2096
180043
Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior
m2
66,40
2097
180080
Pintura elastomérica exteriores
m2
66,40
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
AGUAS LLUVIAS
2098
220001
Bajantes de tubería PVC tipo B de 110 mm
m
4,00
2099
220005
Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico
u
1,00
2100
220204
Sumidero de cubierta de 75mm incluye rejilla cupula
u
1,00
2101
220053
Tubería de 75 de PVC tipo B
m
6,00
2102
220019
Desagües PVC 75 mm. Tipo B (Incluye accesorios)
pto
1,00
m3
2,41
pto
1,00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
2103
120006
Excavación manual de zanjas
INSTALACIONES ELECTRICAS
2104
300303
PUNTO DE ILUMINACIÓN 120V
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
71
2105
301761
INTERRUPTOR SIMPLE
LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W SELLADA IP-65
SOBREPUESTA
PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V
PARED O TECHO
u
1,00
u
1,00
pto
4,00
2106
300166
2107
301898
2108
300314
PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 127V
pto
1,00
2109
300319
PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 220V TRÍFASICO
pto
2,00
2110
301911
CENTRO DE CARGA TRIFASICO 20 ESPACIOS
u
1,00
2111
301917
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 16 A
u
1,00
2112
301918
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 20 A
u
4,00
2113
302374
BREAKER ENCHUFABLE 3P - 50 A
u
2,00
2114
302374
BREAKER ENCHUFABLE 3P - 50 A
u
2,00
u
1,00
u
1,00
Interruptor termomagnetico 3P-75-80-100A Caja moldeada
marco 100 tipo N
Interruptor termomagnetico 3P-75-80-100A Caja moldeada
marco 100 tipo N
2115
301174
2116
301174
2117
302513
CAJA DE PASO 10x10
u
5,00
2118
301999
ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N) AWG THHN
m
100,00
2119
302007
ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N)+1x#14(T) AWG THHN
m
100,00
2120
300320
ALIMENTADOR 1x#8(F)+1x#8(N)+1x#10(T) AWG THHN
m
100,00
2121
302672
ALIMENTADOR 3x#8(F)+1x#8(N)+1x#10(T) AWG THHN
m
100,00
2122
302444
CABLE CONCENTRICO 2X14 AWG
m
100,00
2123
300485
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 3/4"
m
50,00
2124
300489
Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT 2"
m
50,00
2125
300482
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 3"
m
50,00
2126
301569
Conductor THHN FLEX #14 AWG
m
100,00
2127
301561
Conductor THHN FLEX #12 AWG
m
100,00
2128
301562
Conductor THHN FLEX #10 AWG
m
100,00
2129
302440
CABLE FLEXIBLE 8 AWG
m
100,00
2130
302441
CABLE FLEXIBLE 6 AWG
m
100,00
2131
302442
CABLE FLEXIBLE 4 AWG
m
100,00
2132
302443
CABLE FLEXIBLE 2 AWG
m
100,00
INSTALACIONES ELECTRONICAS
SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y
VOZ
SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS
2133
500752
Detector de humo fotoeléctrico
u
1,00
2134
500610
Aviso de salida con iluminación LED
u
1,00
2135
500058
Luz de emergencia autónoma
u
1,00
2136
500035
Cableado antiflama 2 x 16 AWG
m
16,00
2137
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
8,00
2138
500719
Punto de red de incendios
pto
1,00
m2
609,60
Bloque Biblioteca
PRELIMINARES
2139
110001
Limpieza y desbroce del terreno (manual)
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
72
2140
110002
Replanteo y nivelación
m2
609,60
MOVIMIENTO DE TIERRAS
2141
120007
Excavación manual de cimientos y plintos
m3
201,82
2142
120011
Sub-base clase 3
m3
39,06
2143
120005
Excavación a máquina
m3
242,18
2144
120009
Relleno compactado a máquina con material importado
m3
128,90
2145
120023
Transporte de material de excavación. Transporte libre
100m
m3-km
2.421,79
2146
120048
Tránsporte de materiales o sobreacarreo
m3-km
3.359,16
kg
13.715,34
m3
11,58
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2
(provisión, conf y colocación)
Hormigón Ciclópeo f'c=210 kg/cm² (Incluye Encofrado)H.S
60% P. 40%
2147
130001
2148
130229
2149
130050
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas de cimentación
m3
38,08
2150
130015
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas
m3
6,52
2151
130017
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas
m3
14,18
2152
130021
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en losa
m3
45,02
2153
160137
impermeabilización de terraza con lámina asfáltica
m2
370,00
2154
130025
Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos
m3
9,77
2155
130027
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas
m3
25,74
2156
120048
Tránsporte de materiales o sobreacarreo
2157
130095
Malla electrosoldada R-126 (4.10)
2158
130007
Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm
2159
180079
Geotextil NT 2000
m2
43,47
2160
130223
Geomalla biaxial BX1100
m2
43,47
2161
160404
Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm,
piedra bola=15cm, malla 5x10x10)
m2
401,96
m3-km
m2
u
16.832,36
401,96
2.388,00
OTROS
2162
130033
Mesón de hormigón armado f´c=210kg/cm2, A=0,60
m
2,80
MAMPOSTERIA
2163
140002
Mampostería de bloque de 15cm
m2
337,38
2164
140001
Mampostería de bloque de 10cm
m2
168,64
2165
130015
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas (Incluye encofrado)
m3
4,62
2166
130064
Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras
m
36,94
ENLUCIDOS
2167
150004
Enlucido vertical interior.
m2
789,29
2168
150006
Enlucido vertical exterior
m2
1.100,30
2169
150002
Empaste interior de paredes
m2
789,29
2170
150035
Enlucido paleteado fino de filos y fajas
m
506,94
PISOS
2171
160004
Cerámica de piso alto tráfico antideslizante
m2
364,53
2172
160011
Masillado de losa incluye impermeabilizante
m2
365,93
2173
160026
Barrederas de cerámica h=10cm
m
157,01
CARPINTERIA METALICA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
73
2174
170068
Ventana de aluminio y vidrio 6mm corrediza
m2
94,45
2175
170193
Malla antimosquito
m2
33,21
m2
8,40
m2
13,98
m
2,48
Puerta metálica de tol, tubo rect. de 50x25x2mm, y Vidrio
templado 6mm, inc. Cerradura
Puerta de tol 1/20", marco y estructura de 25*50*1,5 CON
CERRADURA
Pasamano de acero inoxidable para baño de
discapacitados
2176
170107
2177
170370
2178
170031
2179
170029
Panel de acero inoxidable
m2
7,87
2180
190027
Cubierta de policarbonato alveolar 8mm (Incluye estructura
metálica)
m2
64,23
RECUBRIMIENTOS
2181
180113
Cielo raso falso de estructura de aluminio prepintado al
horno color blanco con planchas de gypsum revestidas de
PVC en la cara vista y Foil de aluminio en la cara superior
m2
241,66
2182
180043
Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior
m2
789,29
2183
180080
Pintura elastomérica exteriores
m2
1.100,30
2184
180006
Cerámica en paredes
m2
38,76
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (BIBLIOTECA
TIPO B)
SISTEMA DE AGUA POTABLE
2185
200031
Punto de agua PVC roscable1/2"
pto
5,00
2186
200032
Punto de agua PVC roscable3/4"
pto
2,00
2187
200030
Punto de agua PVC roscable1"
pto
4,00
2188
200150
Tubería PVC roscable 1/2"
m
5,60
2189
200151
Tubería PVC roscable 3/4"
m
1,00
2190
200149
Tubería PVC roscable 1"
m
1,00
2191
200148
Tubería PVC roscable 1 1/4"
m
6,80
2192
200146
Tubería PVC roscable 1 1/2"
m
13,10
2193
200147
Tubería PVC roscable 2"
m
2,00
2194
200226
Válvula de control roscada diam 1/2"
u
5,00
2195
200227
Válvula de control roscada diam 3/4"
u
1,00
2196
200228
Válvula decontrol roscada diam 1"
u
1,00
2197
200229
Válvula decontrol roscada diam 1¼"
u
1,00
2198
200230
Válvula de control roscada diam 11/2"
u
1,00
2199
200231
Válvula de control roscada diam 2"
u
1,00
SISTEMA DE AGUA RESIDUALES
2200
220005
Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico
u
9,00
2201
220018
Desagües PVC 50 mm. Tipo B(Incluye accesorios)
pto
7,00
2202
220019
Desagües PVC 75 mm. Tipo B (Incluye accesorios)
pto
3,00
2203
220016
Desagües PVC 110mm tipo B (incluye accesorios)
pto
4,00
2204
220032
Sumidero de piso de 3" incluye rejilla
u
3,00
2205
220049
Tubería de 110 mm PVC tipo B
m
3,00
AGUAS LLUVIAS
2206
220001
Bajantes de tubería PVC tipo B de 110 mm
m
12,00
2207
220005
Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico
u
3,00
2208
220205
Sumidero de cubierta de 110mm incluye rejilla cupula
u
8,00
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
74
2209
220049
Tubería de 110 mm PVC tipo B
m
27,00
2210
220016
Desagües PVC 110mm tipo B (incluye accesorios)
pto
8,00
APARATOS SANITARIOS
2211
210013
Inodoro blanco con fluxómetro
u
4,00
2212
210027
Lavamanos para empotrar blanco (508mmx445 mm) con
grifería de 4" CR
u
5,00
2213
210042
Urinario con llave pressmatic
u
2,00
m3
17,36
pto
56,00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
2214
120006
Excavación manual de zanjas
INSTALACIONES ELECTRICAS (BIBLIOTECA OPCION
1)
2215
300303
PUNTO DE ILUMINACIÓN 120V
2216
301761
INTERRUPTOR SIMPLE
u
2,00
2217
301762
INTERRUPTOR DOBLE
u
2,00
2218
301097
CONMUTADOR SIMPLE
u
2,00
2219
301098
CONMUTADOR DOBLE
u
3,00
2220
302511
SENSOR DE MOVIMIENTO 180°
u
4,00
2221
301403
SENSOR DE MOVIMIENTO 360°
u
2,00
2222
300165
LUMINARIA FLUORESCENTE 3X32W EMPOTRABLE
u
24,00
2223
301895
OJO DE BUEY CON FLUORESCENTE COMPACTA
1X26W
u
13,00
2224
302398
Luminaria Aplique de pared interior /exterior 1X26W
u
19,00
2225
301898
PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V
PARED O TECHO
pto
24,00
2226
300314
PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 127V
pto
4,00
2227
300313
PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 220V BIFÁSICO
pto
5,00
2228
300876
PUNTO SECADOR DE MANOS
pto
5,00
2229
300877
PUNTO EXTRACTOR DE BAÑO
pto
3,00
2230
300315
pto
8,00
2231
300317
pto
16,00
2232
300318
pto
3,00
2233
301910
CENTRO DE CARGA TRIFASICO 12 ESPACIOS
u
1,00
2234
301911
CENTRO DE CARGA TRIFASICO 20 ESPACIOS
u
2,00
2235
301917
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 16 A
u
8,00
2236
301918
BREAKER ENCHUFABLE 1P - 20 A
u
19,00
2237
301921
BREAKER ENCHUFABLE 2P - 20 A
u
9,00
2238
301173
Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja
moldeada marco 100 tipo N
u
1,00
2239
302513
CAJA DE PASO 10x10
u
20,00
u
2,00
u
5,00
PUNTO TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V
PARED O TECHO
PUNTO PARA TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE
127V PISO
PUNTO DE TOMACORRIENTE ESPECIAL REGULADO
127V
CONECTOR Y CLAVIJA PARA AIRES
ACONDICIONADOS INTERIORES
CAJA IP65 PARA AIRES ACONDICIONADOS
EXTERIORES 20X20X15 (cm)
2240
302538
2241
302539
2242
301999
ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N) AWG THHN
m
100,00
2243
302007
ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N)+1x#14(T) AWG THHN
m
100,00
2244
301004
FUNDA BX 1"
m
50,00
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
75
2245
302444
CABLE CONCENTRICO 2X14 AWG
m
500,00
2246
300488
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 1 1/2"
m
50,00
2247
300489
Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT 2"
m
50,00
2248
300482
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 3"
m
50,00
2249
301569
Conductor THHN FLEX #14 AWG
m
100,00
2250
301561
Conductor THHN FLEX #12 AWG
m
100,00
2251
301562
Conductor THHN FLEX #10 AWG
m
100,00
2252
302441
CABLE FLEXIBLE 6 AWG
m
100,00
2253
302442
CABLE FLEXIBLE 4 AWG
m
100,00
2254
302443
CABLE FLEXIBLE 2 AWG
m
100,00
u
3,00
u
1,00
u
2,00
INSTALACIONES MECÁNICAS
Suministro e Instalacion unidad tipo cassette 36000 BTU/H,
4 vías, R410A, 208-220V/1PH/60Hz. Incluye arranque y
puesta en marcha. Se considera suministro e instalacion de
condensadora; y bomba de condensado.
Ventilador de extraccion tipo hongo 800 cfm @ 0,5" WG,
0,25 HP , 1725rpm, 1/115/60. Incluye arranque y puesta en
marcha
Ventilador de Extracción de Tipo Plafon de 100 CFM, @
0.25" CA, 120/1/60, 40W. Incluye arranque y puesta en
marcha.
2255
400777
2256
402483
2257
402484
2258
402487
ventilador helicoidal de techo de 36"
u
2,00
2259
402481
Control de ventilador de techo de 3 velocidades.
u
1,00
2260
402024
Termostato digital programable de una etapa
u
2,00
2261
402476
Louver de salida de 6"x6"
u
1,00
2262
402430
tuberia de drenaje de 4" con acsesorios
u
3,00
2263
400702
Rejilla de extracción de 6"x6” incluye caja de acoples
u
8,00
2264
400632
Ducto de tol galvanizado sin aislamiento
kg
39,73
2265
401373
Manga Flexible diam. 4" con aislamiento
m
6,00
2266
401347
Tubería de cobre ACR 5/8, incluye aislamiento
m
7,00
2267
401345
Tubería de cobre ACR 3/8, incluye aislamiento
m
7,00
2268
402026
Cable de control 4x#16, incluye tubería EMT 3/4"
u
17,00
2269
401395
Cable de control 4x#12, incluye canalización EMT 3/4"
m
12,00
2270
402025
Cable de control 2x#14, incluye tubería EMT 3/4"
m
8,54
2271
401329
Tubería de drenaje 3/4"
m
6,00
2272
402427
tuberia de drenaje de 1"
m
18,00
2273
400655
Gas refrigerante R-410A
lb
3,00
pto
24,00
INSTALACIONES ELECTRONICAS
SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y
VOZ
2274
500082
Punto simple voz y/o datos CAT 6A certificado
2275
500797
Access point 1 puerto Giga
u
1,00
2276
500751
Administrador horizontal 1u
u
4,00
2277
500289
Patch cord CAT 6A 7ft (3m)
u
24,00
2278
500077
Patch cord CAT 6a 3ft(1m)
u
24,00
2279
500136
Patch Panel 24 puertos CAT 6A incluye jacks
u
2,00
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
76
2280
500426
Bandeja tipo escalerilla galvanizada 200x100mm incluye
tapa y accesorios
m
38,00
2281
500521
Switch de capa 2, 48 puertos 10/100/1000 Mbps 4SFP
u
1,00
2282
500801
Patch cord fibra óptica 1m
u
2,00
2283
500449
Transeiver de fibra a ethernet 1gb
u
2,00
2284
500124
Teléfono IP simples para escritorio
u
2,00
2285
500828
Rack de pared 24 UR cerrado
u
1,00
2286
500608
ODF-12 puertos fibra óptica distribución frame
u
1,00
2287
500885
Cable FUTP cat 6A blindado
m
650,00
2288
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
360,00
SISTEMA DE SEGURIDAD (INTRUSIÓN)
2289
500027
Contactos magnéticos instalados
u
4,00
2290
500648
Teclado alfanumérico
u
1,00
2291
500157
Central de seguridad de 16 zonas incluye teclado LCD
u
1,00
2292
500836
Sirena 15W blindada
u
1,00
2293
500130
Detector de movimiento doble tecnología
u
6,00
2294
500256
Cable UTP CAT 5E
m
243,00
2295
500814
Cableado 2x14 AWG
m
12,00
2296
500210
Tubería EMT 1/2" y accesorios
m
20,00
2297
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
20,00
2298
500720
Punto de seguridad
pto
13,00
u
2,00
SISTEMA DE CCTV
2299
500876
Cámara IP tipo domo POE, 1.3 Mp
SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS
2300
500183
Módulo de control
u
1,00
2301
500752
Detector de humo fotoeléctrico
u
5,00
2302
500758
Estación manual de incendios
u
3,00
2303
500610
Aviso de salida con iluminación LED
u
4,00
2304
500760
Luz estroboscópica con sirena
u
3,00
2305
500679
Módulo de aislamiento
u
1,00
2306
500682
Modulo de monitoreo
u
2,00
2307
500058
Luz de emergencia autónoma
u
5,00
2308
500035
Cableado antiflama 2 x 16 AWG
m
120,00
2309
500355
Fuente de alimentación 24 V/8A
u
1,00
2310
500215
Tubería EMT de 3/4" y accesorios
m
45,00
2311
500719
Punto de red de incendios
pto
15,00
SISTEMA DE SONORIZACIÓN
2312
500875
Parlante para techo 8W, 8" y 100V
u
6,00
2313
500814
Cableado 2x14 AWG
m
65,00
2314
500210
Tubería EMT 1/2" y accesorios
m
28,00
2315
500030
Punto de sonido
pto
6,00
Cancha de uso múltiple (1 cancha)
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
77
PRELIMINARES
2316
110001
Limpieza y desbroce del terreno (manual)
m2
609,57
2317
110002
Replanteo y nivelación
m2
604,44
m2
604,44
PISOS
2318
160404
Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm,
piedra bola=15cm, malla 5x10x10)
CARPINTERIA METALICA
2319
170327
ELEMENTO DEPORTIVO PARA VOLEIBOL, poste
metálico Ø4" e=2mm,con pintura al horno, incluyen red
u
2,00
2320
170085
Tablero para básquet
u
2,00
2321
170083
Arco de cancha de fútbol
u
2,00
RECUBRIMIENTOS
2322
180194
Pintura para señalización
m
288,16
2323
180046
Pintura de trafico zonas y señalización
m2
510,00
m
101,66
OBRAS EXTERIORES
2324
196035
Bordillo H.S. f'c=180 kg/cm2 (0.15x0.35) prefabricado
INSTALACIONES ELECTRICAS
2325
300171
REFLECTOR HQI CUADRADO 400W-220V
u
8,00
2326
302520
MANGUERA DE POLIETILENO REFORZADO DE 1 1/4
m
50,00
2327
301994
TABLERO DE CONTROL PARA ILUMINACION
EXTERIOR
u
1,00
2328
301992
POZO DE REVISION DE 0.60X0.60X0.60 (m)
u
4,00
2329
302519
PROVISION E INSTALACION DE POSTE DE 12 m 500Kg
u
4,00
2330
302678
ALIMENTADOR 2x#6 TTU PARA ILUMINACIÓN
EXTERIOR
m
500,00
2331
300489
Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT 2"
m
50,00
2332
300482
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 3"
m
4,00
Cancha de fulbito
MOVIMIENTO DE TIERRAS
2333
110002
Replanteo y nivelación
m2
1.026,00
m2
1.077,30
CESPED SINTÉTICO
2334
196008
Césped artificial
CARPINTERÍA METAL/MECÁNICA
2335
170083
Arco de cancha de fútbol
2336
170120
Cerramiento de malla galvanizada
u
m2
2,00
401,40
INSTALACIONES ELECTRICAS
2337
300171
REFLECTOR HQI CUADRADO 400W-220V
u
4,00
2338
302520
MANGUERA DE POLIETILENO REFORZADO DE 1 1/4
m
40,00
2339
301994
u
1,00
2340
302677
m
770,00
2341
301992
POZO DE REVISION DE 0.60X0.60X0.60 (m)
u
4,00
2342
302519
PROVISION E INSTALACION DE POSTE DE 12 m 500Kg
u
4,00
2343
300489
Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT 2"
m
4,00
2344
300482
Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 3"
m
4,00
TABLERO DE CONTROL PARA ILUMINACION
EXTERIOR
ALIMENTADOR 2x#8 TTU PARA ILUMINACIÓN
EXTERIOR
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
78
Areas exteriores
CERRAMIENTO PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA
2345
110001
Limpieza y desbroce del terreno (manual)
m2
582,66
2346
110002
Replanteo y nivelación
m2
582,66
2347
120007
Excavación manual de cimientos y plintos
m3
125,85
2348
130001
Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2
(provisión, conf y colocación)
kg
13,66
2349
130191
m3
12,76
2350
130229
m3
87,01
2351
130015
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas
m3
21,75
2352
130017
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas
m3
22,53
2353
130023
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en plintos
m3
13,98
2354
130025
Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos
m3
3,50
2355
140002
Mampostería de bloque de 15cm
m2
1.747,98
2356
150006
Enlucido vertical exterior
m2
1.261,65
2357
180080
Pintura elastomérica exteriores
m2
1.514,92
2358
150012
Botaguas
m
1.514,92
2359
180156
Junta vertical en fachada
m
543,82
Hormigón f´c=210 kg/cm2 en contorno de ventanas
(alfeizar)
Hormigón Ciclópeo f'c=210 kg/cm² (Incluye Encofrado)H.S
60% P. 40%
CAMINERIAS
PRELIMINARES
2360
110001
Limpieza y desbroce del terreno (manual)
m2
2.294,06
2361
110002
Replanteo y nivelación
m2
2.294,06
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
2362
130036
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en muros
m3
1,08
2363
197001
Derrocamiento a máquina de construcción existente
m2
1,00
PISOS
2364
120053
Cama de arena
m3
344,11
2365
160062
Adoquín ornamental f´c=400 kg/cm2
m2
2.966,17
2366
160018
Adoquín hexagonal gris f´c=400Kg/cm2
m2
1,08
ESCALINATAS Y OBRAS EXTERIORES
2367
197191
Bancas ornamentales 1,60m
u
21,58
2368
196035
Bordillo H.S. f'c=180 kg/cm2 (0.15x0.35) prefabricado
m
2.102,76
2369
196010
Encespado y plantas ornamentales tipo escancela
m2
8.507,00
m3
5,94
CONSTRUCCION CAMINERIAS Y PLAZAS
2370
160024
Hormigón f`c=180kg/cm2 en bermas
MOBILIARIO EXTERIOR
2371
210059
Bebedero de agua
u
4,32
2372
197136
Basureros metálicos
u
10,79
JARDINERIA
2373
197275
Plantacion de árbol autóctono tamaño grande (8m a 10 m)
u
25,90
2374
197274
Plantacion de árbol autóctono tamaño medio (4m a 6 m)
u
51,79
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
79
2375
197273
Plantacion de árbol autóctono tamaño pequeño (2m a 3 m)
u
25,90
m
230,08
CARPINTERIA METALICA
2376
196021
Cerramiento perimetral de tubo 2" x2mm según diseño
MOVIMENTO DE TIERRAS Y CONFORMACION DE
PLATAFORMAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS BÁSICO
2377
2378
120005
Excavación a máquina
120023
Transporte de material de excavación. Transporte libre
100m
m3
5.476,35
m3-km
54.763,46
INSTALACIONES ELECTRONICAS
SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y
VOZ
2379
500276
Cable fibra óptica 6 hilos OM3 multimodo
m
1.294,80
2380
500044
Fusionado y certificado de fibra óptica
u
258,96
2381
500373
Cámara IP de CCTV tipo Bullet para exteriores
u
5,40
2382
500794
Poste de 5m de altura y 4" de diámetro
u
12,95
2383
500128
Bocina de 30W 16 ohmios
u
7,55
2384
500806
Tubería PVC 4" reforzada
m
1.186,90
2385
500361
Tubería PVC 2" reforzada
m
1.186,90
2386
500464
Caja de hormigón de 60x60x60 [cm] con tapa de hormigón
u
26,98
2387
500014
Caja de paso/revisión 15x15x9cm metálica
u
26,98
2388
301124
Suministro e instalación de manguera 1" reforzada
POLIETILENO
m
215,80
2389
500035
Cableado antiflama 2 x 16 AWG
m
1.186,90
2390
500011
Cable S/FTP CAT 6A
m
971,10
2391
500791
Cable armado 2X14 AWG
m
1.186,90
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
SISTEMA DE AGUA POTABLE
2392
200010
Acometida de agua potable 2"
u
1,08
2393
200023
Llaves de Manguera de bronce D=1/2"
u
1,08
2394
200147
Tubería PVC roscable 2"
m
231,99
2395
200151
Tubería PVC roscable 3/4"
m
48,56
2396
200131
Tubería E/C PVC 63mm 1,25MPa
m
124,09
2397
200135
Tubería E/C PVC 75mm 0,63MPa
m
72,29
2398
200138
Tubería E/C PVC 90mm 1,25MPa
m
168,32
2399
200226
Válvula de control roscada diam 1/2"
u
4,32
2400
240269
Válvula compuerta roscada diam 1 1/4"
u
2,16
2401
240270
Válvula compuerta roscada diam 1 1/2"
u
4,32
2402
200232
Válvula de control roscada diam 2 1/2"
u
2,16
2403
200319
Equipo de bombeo 12,5HP 5 tanques hidroneumaticos de
119 galones TDH=40m Q=13,22l/s
u
1,08
2404
210059
BEBEDERO DE AGUA
u
4,32
RED ALCANTARILLADO
2405
110001
Limpieza y desbroce del terreno (manual)
m2
1.758,05
2406
110002
Replanteo y nivelación
m2
1,47
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
80
2407
120007
Excavación manual de cimientos y plintos
m3
5,40
2408
120005
Excavación a máquina
m3
1.136,47
2409
240011
Cama de arena
m3
184,20
2410
120002
Desalojo de material de excavación
m3
191,63
2411
120010
Relleno compactado manual con material del sitio
m3
797,94
2412
220056
Tubería pared estructurada serie 5 125mmx6m (Di 110mm)
m
356,07
2413
220057
Tubería pared estructurada serie 5 175mmx6m (Di 160mm)
m
651,22
2414
220059
Tubería pared estructurada serie 5 220mmx6m (Di 200mm)
m
350,68
2415
220060
Tubería pared estructurada serie 5 280mmx6m (Di 250mm)
m
121,15
2416
220061
Tubería pared estructurada serie 5 335mmx6m (Di 300mm)
m
194,22
2417
220063
Tubería pared estructurada serie 5 440mmx6m (Di 400mm)
m
70,14
2418
220033
Sumidero de piso de 4" incluye rejilla
u
21,58
2419
220034
Sumidero de calzada (incluye rejilla de H:F)
u
21,58
2420
220005
Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico
u
92,79
2421
220023
Pozo de Revisión h=0,80-2m
u
3,24
2422
220024
Pozo de Revisión h=2-4m
u
3,24
2423
220042
Trampa para grasas cribado y válvulas (C3-C4-C5)
u
2,16
2424
220213
Tubería de drenaje PVC 110 mm, incluye grava H=1,00m,
A=0,40, cama de arena
m
356,07
2425
130068
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en canales de drenaje y cunetas
m3
149,44
m
312,91
m
418,65
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
TUBERIA DE ACERO NEGRO 1 1/2" ASTM A 53 sin
costura
TUBERIA DE ACERO NEGRO 2 1/2" ASTM A 53 sin
costura
2426
240184
2427
240186
2428
240187
TUBERIA DE ACERO NEGRO 3" ASTM A 53 sin costura
m
215,80
2429
220029
Siamesa 4" x2 1/2" x2 1/2"
u
1,08
2430
200321
Sistema de Bombeo contra incendios 12HP, Bomba Jocky
3HP, incluye tablero
u
1,08
2431
240449
Gabinete contraincendios
u
21,58
2432
240606
EXTINTOR POLVO QUÍMICO ABC, 5 KG (PQS)
u
32,37
2433
240443
Extintor CO2, 5 kg
u
8,63
2434
120006
Excavación manual de zanjas
m3
112,82
2435
120010
RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DEL
SITIO
m3
99,65
2436
240503
Valvula de hierro fundido 1 1/2"
u
5,40
MOVIMIENTO DE TIERRAS
2437
120005
Excavación a máquina
m3
2.633,62
2438
120024
Relleno compactado a máquina con material del sitio
m3
2.633,62
2439
120002
Desalojo de material de excavación
m3
131,68
2440
120053
Cama de arena
m3
146,31
2441
110002
Replanteo y nivelación
m2
3.193,84
2442
110008
Replanteo y nivelacion lineal
m
1,08
2443
120006
Excavación manual de zanjas
m3
1,08
2444
120017
Excavación de zanjas de 2-4m a maquina
m3
1,08
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
81
2445
120017
Excavación de zanjas de 2-4m a maquina
m3
1,08
2446
120055
Rasanteo de zanja
m2
1,08
2447
120002
Desalojo de material de excavación
m3
1,08
2448
120023
Transporte de material de excavación. Transporte libre
100m
m3-km
2449
120030
Entibado en zanjas para alcantarillado o agua potable
m2
1,08
2450
120053
Cama de arena
m3
1,08
2451
120024
Relleno compactado a máquina con material del sitio
m3
1,08
1.495,49
INSTALACIONES ELECTRICAS
2452
302672
ALIMENTADOR 3x#8(F)+1x#8(N)+1x#10(T) AWG THHN
m
552,45
2453
302527
ALIMENTADOR 1x(3X8)(8)+8 TTU
m
566,48
2454
302526
ALIMENTADOR 3X#6(F)+1X#6(N)+1X#8(T) awg TTU
m
1.294,80
2455
302525
ALIMENTADOR 3X#4(F)+1X#4(N)+1X#6(T) awg TTU
m
539,50
2456
302529
ALIMENTADOR 3X#2(F)+1X#2(N)+1X#4(T) awg TTU
m
323,70
2457
302528
ALIMENTADOR3X#1/0(F)+1X#1/0(N)+1X#2(T) awg TTU
m
323,70
2458
302673
ALIMENTADOR 1x(3x2/0)(1x2/0)+1/0 TTU
m
431,60
2459
302674
ALIMENTADOR 3x#4/0(F)+1x#4/0(N)+1x#2/0(T) AWG TTU
m
431,60
2460
302675
ALIMENTADOR 1x(3x4/0) (1x4/0) + 2/0 TTU
m
323,70
2461
302676
ALIMENTADOR 3X#2(F)+1X#2(N)+1X#4(T) AWG TTU
m
323,70
2462
302677
ALIMENTADOR 2x#8 TTU PARA ILUMINACIÓN
EXTERIOR
m
1.618,50
2463
302411
UPS TRIFÁSICO DE 20 KVA
u
1,08
2464
302041
UPS TRIFASICA DE 30 KVA
u
1,08
2465
302688
ESTRUCTURA ESV-3CR
u
3,24
2466
302689
ESTRUCTURA ESV-3CP
u
3,24
2467
300330
ESTRUCTURA BAJANTE EN MEDIA TENSIÓN
u
1,08
2468
302690
ESTRUCTURA SPV-3S(1)E
u
3,24
2469
302691
ESTRUCTURA SPV-3P(1)E
u
3,24
2470
300328
PUNTA TERMINAL EXTERIOR Y ACCESORIOS
u
3,24
2471
301986
PUNTAS TERMINALES PARA INTERIORES 13kV
u
3,24
2472
300249
POZO DE REVISION 1.00X1.00X1.20 (m)
u
4,32
2473
300254
POZO DE REVISION DE 80x80x100 cm, CON TAPA DE
HORMIGÓN CON MARCO METÁLICO.
u
70,14
2474
301992
POZO DE REVISION DE 0.60X0.60X0.60 (m)
u
30,21
2475
302519
PROVISION E INSTALACION DE POSTE DE 12 m 500Kg
u
1,08
2476
301484
POSTE METÁLICO GALVANIZADO DE 9m CON
CANASTILLA
u
21,58
2477
301974
POSTE DE HIERRO GALVANIZADO 4m DE ALTURA
u
21,58
2478
300657
m
53,95
2479
302449
m
53,95
2480
302450
m
107,90
2481
302451
m
107,90
2482
300306
u
26,98
ACOMETIDA CONDUCTOR 3#2 XLP 15KV AWG + #2 CU
DESN. AWG
ALIMENTADOR TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
PRINCIPAL, TTA Y GENERADOR 3x(3x#300 MCM) (F) +
3x#300 MCM TTU (N) + 1x#2/0 AWG Cu DESNUDO (T)
ALIMENTADOR UPS 20 KVA (3x#2) (F) + 1x#2 AWG TTU
(N) + 1x#4 AWG Cu DESNUDO (T)
ALIMENTADOR UPS 30 KVA(3x#2) (F) + 1x#2 AWG TTU
(N) + 1x#4 AWG Cu DESNUDO (T)
LUMINARIA LED DE 7W PARA PISO
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
82
2483
300475
TUBERIA PVC 2”
m
2.158,00
2484
301927
TUBERIA PVC 4"
m
3.237,00
2485
302666
Interruptor termomagnetico marco 1000 caja moldeada
regulable 3P 400 a 1000A
u
1,08
2486
300291
LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PÚBLICO 90W 220V
u
21,58
2487
300294
LUMINARIA TIPO ISLA LED 40W 127V PARA
CAMINERAS
u
21,58
2488
301572
Alimentador de aluminio 3x1/0 ASCR + 1x2 ASCR
m
1.079,00
u
1,08
u
2,16
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 300 KVA PADMOUNTED
TIPO RADIAL 22.8 KV
MALLA DE PUESTA A TIERRA ELÉCTRICA Y
ELECTRÓNICA
2489
300289
2490
300045
2491
302681
MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA PARARRAYOS
u
2,16
2492
301955
DESCARGADOR DE EQUIPOTENCIAL VIA DE CHISPAS
u
2,16
2493
302682
PARARRAYOS CON MASTIL DE 5m
u
2,16
2494
302445
CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG PARA
INTERCONEXIÓN DE MALLAS
m
539,50
2495
302663
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL
u
1,08
2496
302664
TABLERO DE DISTRIBUCÍON FUERZA REGULADA
u
1,08
u
1,08
u
1,08
u
1,08
2497
302665
2498
301961
2499
300661
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN FUERZA AIRE
ACONDICIONADO
GENERADOR TRIFÁSICO 300 KVA CON CABINA
INSONORA
Trafo Mix para medición en media tensión, suministro e
instalación (incluye transporte)
Bloque de Gradas
PRELIMINARES
2500
110001
Limpieza y desbroce del terreno (manual)
m2
133,24
2501
110002
Replanteo y nivelación
m2
133,24
MOVIMIENTO DE TIERRAS
2502
120007
Excavación manual de cimientos y plintos
m3
146,70
2503
120011
Sub-base clase 3
m3
29,34
2504
120005
Excavación a máquina
m3
176,04
2505
120009
Relleno compactado a máquina con material importado
m3
96,82
2506
120023
Transporte de material de excavación. Transporte libre
100m
m3-km
1.760,40
2507
120048
Tránsporte de materiales o sobreacarreo
m3-km
2.523,24
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
2508
130001
Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2
(provisión, conf y colocación)
kg
8.028,02
2509
130023
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en plintos
m3
29,70
2510
130017
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas
m3
17,67
2511
130021
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en losa
m3
10,20
2512
160137
impermeabilización de terraza con lámina asfáltica
m2
42,00
2513
130025
Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos
m3
7,29
2514
130027
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas
m3
11,35
2515
120048
Tránsporte de materiales o sobreacarreo
2516
130095
Malla electrosoldada R-126 (4.10)
m2
101,59
2517
130031
Malla electrosoldada R-131 (5.15)
m2
67,23
m3-km
3.546,30
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
83
2518
130007
Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm
u
582,00
Altar Patrio y Patio Cívico
PRELIMINARES
2519
110001
Limpieza y desbroce del terreno (manual)
m2
858,23
2520
110002
Replanteo y nivelación
m2
858,23
MOVIMIENTO DE TIERRAS
2521
120007
Excavación manual de cimientos y plintos
m3
45,00
2522
120011
Sub-base clase 3
m3
17,59
2523
120009
Relleno compactado a máquina con material importado
m3
25,00
2524
120023
Transporte de material de excavación. Transporte libre
100m
m3-km
450,00
2525
120048
Tránsporte de materiales o sobreacarreo
m3-km
851,80
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
2526
130001
Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2
(provisión, conf y colocación)
kg
596,59
2527
130101
Malla electrosoldada R-196 (5.10)
m2
40,85
2528
130025
Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos
m3
2,04
2529
130045
Hormigón f´c=210kg/cm2 en escaleras
m3
10,71
2530
130023
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en plintos
m3
2,12
2531
130027
Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas
m3
0,75
m2
28,50
MAMPOSTERIA
2532
140002
Mampostería de bloque de 15cm
ENLUCIDOS
2533
150004
Enlucido vertical interior.
m2
124,10
2534
150035
Enlucido paleteado fino de filos y fajas
m
180,00
m2
124,00
m2
56,29
u
3,00
REVESTIMIENTOS
2535
180080
Pintura elastomérica exteriores
PISOS
2536
150004
Enlucido vertical interior.
CARPINTERIA METAL/METALICA
2537
170244
Asta de bandera con tubo de hierro galvanizado 2", 3m inc.
Pintura
PATIO
2538
120053
Cama de arena
m3
35,66
2539
160062
Adoquín ornamental f´c=400 kg/cm2
m2
713,13
2540
196035
Bordillo H.S. f'c=180 kg/cm2 (0.15x0.35) prefabricado
m
76,42
Rubros ambientales
2541
199519
Agua para control de polvo
m3
850,00
2542
196006
Cerramiento provisional de yute
m
120,00
2543
199562
Batería sanitaria provisional
u
4,00
2544
199524
Bodega provisional de madera
m2
1,00
2545
199553
Tachos plásticos para almacenar desechos
u
4,00
2546
199529
Charlas de capacitación al personal: Manejo ambiental y
Seguridad Industrial
u
4,00
2547
199528
Charlas de socialización, concienciación y Educación
u
4,00
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
84
Ambiental a la comunidad
2548
197267
Afiches informativos
u
350,00
2549
197270
Trípticos informativos A4 a color
u
500,00
2550
199563
Kit para derrames de químicos
u
1,00
2551
199564
Buzón de sugerencias
u
1,00
2552
199525
Botiquín de primeros auxilios
u
2,00
2553
240606
Extintor polvo quimico Abc 10lbs(PQS)
u
2,00
2554
199537
Equipo de protección personal básico
u
5,00
2555
199504
Letreros de aluminio, señales y reglamentarias
m2
4,00
2556
199533
Cinta de señalización con barreras móviles
m
4,00
2557
199555
Rótulos ambientales de 0,60x0,80 tipo pedestal
u
8,00
2558
198505
Monitoreo ruido ambiental
u
3,00
2559
198504
Monitoreo calidad de aire
u
1,00
2560
198502
Monitoreo de calidad de agua
u
3,00
2561
199521
Área de almacenamiento de combustible incluye cubeto
m2
4,00
2562
199526
Área para almacenamiento temporal de desechos sólidos
m2
30,00
2563
197210
Señalética Informativa (20x40 cm) acrílico
u
1,00
2564
199550
Señalización de seguridad tipo pedestal 1,20x0,60
u
3,00
PARQUEADEROS
PRELIMINARES
2565
110001
Limpieza y desbroce del terreno (manual)
m2
170,00
2566
110002
Replanteo y nivelación
m2
170,00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
2567
120007
Excavación manual de cimientos y plintos
m3
29,75
2568
120005
Excavación a máquina
m3
85,00
2569
120002
Desalojo de material de excavación
m3
149,18
2570
120013
Conformación y compactación de subrasante
m2
170,00
2571
120012
Sub-base clase 2
m3
42,50
PISOS
2572
180064
Gravilla para parqueadero
m3
81,50
2573
160062
Adoquín ornamental f´c=400 kg/cm2
m2
620,00
2574
196002
Hormigón f'c=180 kg/cm2 en bordillos b=15cm, h=35cm
m
170,00
2575
180194
Pintura para señalización
m
170,00
2576
196095
Vereda perimetral escobada (espesor 10cmF`c=210kg/cm2)
m2
170,00
m2
4,20
m2
115,00
m2
110,00
MARCA PAIS
2577
195012
2578
195013
2579
195005
vinilo microperforado, autoadhesivo para exteriores 4 mm,
IMPRESIÓN 1440 DPI, logos orgánicos Marca País CIBV
Isotipo MARCA PAÍS, en pintura acrílica elastomérica para
exteriores
Isotipo en pintura látex para exteriores, según cromática de
color del manual marca país.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
85
2.3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Las especificaciones Técnicas constan en el Anexo 2 del pliego, y estarán publicadas en la
página WEB del SECOB www.contratacionobras.gob.ec.
2.4
PLANOS:
Los planos constan en el Anexo 3 de los pliegos, y estarán publicados en la página WEB del
SECOB www.contratacionobras.gob.ec.
Aquellos planos que no consten publicados en la página web antes referida debido a su
tamaño, se entregarán en las oficinas del Servicio de Contratación de Obras, piso once,
Subdirección Técnica de Contratación.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
86
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS (SECOB)
LICITACIÓN INTERNACIONAL No. LPI-SECOB-CAF-011-2015
“CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO
TIPOLOGÍA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI,
CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”
SECCION III
CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO
3.1
Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el
siguiente:
Las fechas asignadas solamente consideran días hábiles, no se contemplan fechas de fin de
semana, ni feriados.
Concepto
Fecha de publicación
Fecha límite para efectuar preguntas
Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones
Fecha límite de entrega de ofertas
Fecha de apertura de ofertas
Fecha límite para solicitar convalidación de errores
Fecha límite para receptar convalidación errores
Fecha estimada de adjudicación
Día
29/06/2015
08/07/2015
14/07/2015
04/08/2015
04/08/2015
12/08/2015
17/08/2015
20/08/2015
Hora
08h00
17h00
17h00
10h00
11h00
17h00
15h00
17h00
3.2
Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta la celebración del
contrato.
3.3
Precio de la oferta: Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga
constar en la Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios.
La tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios del proyecto se encuentra
establecida en el numeral 2.2 Presupuesto Referencial.
3.3.1 Forma de presentar la oferta: La oferta se deberá presentar de forma física y digital,
en sobre(s) cerrado(s) que contenga la siguiente ilustración:
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
87
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS (SECOB)
LICITACIÓN INTERNACIONAL
““CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO
TIPOLOGÍA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI,
CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS””
LPI-SECOB-CAF-011-2015
SOBRE UNICO
Señor
ING. SALVADOR JARAMILLO
DIRECTOR GENERAL
SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS
Presente
PRESENTADA POR: _________________________
No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados
para su entrega-recepción.
El Secretario de la Comisión de Evaluación recibirá las ofertas por parte de la Dirección de
Gestión Documental y Archivo y redactará el Acta de Cierre de Ofertas.
Las ofertas deberán ser entregadas en idioma español, sumilladas, foliadas, y debidamente
identificadas.
3.4
Plazo de ejecución: El plazo para la ejecución del contrato es de 240 (DOSCIENTOS
CUARENTA) días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato los cuales
serán ejecutados en TRES TURNOS DIARIOS, SIETE DÍAS A LA SEMANA, para lo cual el
contratista deberá contar con minimo dos grupos en tres frentes de trabajo simultaneos y
deberá considerar las contingencias necesarias para el cumplimiento del plazo señalado, el
cual abarca la construcción de la obra civil y arquitectónica de la Unidad Educativa.
La recepción definitiva se realizará en el término de 6 MESES, a contarse desde la
suscripción del acta de recepción provisional.
3.5
Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la
depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, (si son de propiedad del oferente) y
el costo de arrendamiento en el caso de ser alquilados, el costo de los materiales, equipos y
accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los
costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los servicios para la ejecución
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
88
completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada
lista para ser puesta en servicio.
El participante deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en las Condiciones
Particulares del Pliego, en el Formulario de Oferta Tabla de Descripción de Rubros,
Unidades, Cantidades y Precios, para la obra que propone ejecutar.
De existir errores aritméticos se procederá a su corrección por parte de la Comisión de
Evaluación conforme lo previsto en la sección correspondiente a convalidación de errores.
3.6
Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 7 de la
Convocatoria y en el Contrato.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
89
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS (SECOB)
LICITACIÓN INTERNACIONAL No. LPI-SECOB-CAF-011-2015
“CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO
TIPOLOGÍA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI,
CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”
SECCIÓN IV
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
4.1 PRIMERA ETAPA: Integridad de las Ofertas
Para la verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos, se utilizará la
metodología cumple / no cumple.
4.1.1 Integridad de la oferta: La integridad de la oferta se evaluará considerando la
presentación de los Formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego, de acuerdo con el
siguiente detalle:
I Formulario de la Oferta
1.1
1.2
Presentación y compromiso
Datos generales del oferente.
1.2.1
Escritura de constitución de la compañía, Estatuto de la
compañía, Copia del Registro mercantil, para las compañías
extranjeras certificado de la entidad correspondiente.(EN ESTE
DOCUMENTO SE DEBE EVIDENCIAR QUE DENTRO DEL
OBJETO SOCIAL CONSTA LA EJECUCIÓN DE OBRAS
ARQUITECTÓNICAS Y/O CIVILES)
1.2.2
Título profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto (PARA EL CASO
QUE EL OFERENTE SEA PERSONA NATURAL)
1.3 Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas
jurídicas oferentes.
1.4 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios
1.5 Análisis de precios unitarios
1.6 Metodología de construcción
1.7 Cronograma valorado de trabajos
1.8 Experiencia del oferente
1.9 Personal técnico propuesto para el proyecto
1.10 Equipo asignado al proyecto
1.11 Transferencia Tecnológica
Los documentos presentados por las Compañías extranjeras deberán ser apostillados, y
adjuntarán copia notariada de la traducción de los documentos respectivos.
II Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
90
2.1 Compromiso del personal asignado al proyecto
2.2 Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto
III Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)
4.1.2 Equipo Mínimo:
El Equipo mínimo requerido por el Servicio de Contratación de Obras es el siguiente:
DESCRIPCIÓN
EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO
CARACTERÍSTICAS
CANTIDAD
MÍNIMAS
CONCRETERA
3
VIBRO-APISONADOR
2
VIBRADOR
3
RETROEXCAVADORA
1
EXCAVADORA
1
VOLQUETA
2
PLANCHA COMPACTADORA
2
GENERADOR ELÉCTRICO
2
1 SACO (mínimo)
MECÁNICO
4HP(mínimo)
GASOLINA 5HP
(mínimo)
POTENCIA 85HP
(mínimo)
POTENCIA 138HP
(mínimo)
MÍNIMO 12
TONELADAS (mínimo)
POTENCIA 4HP
(mínimo)
15KVA (mínimo)
El Servicio de Contratación de Obras, verificará la disponibilidad y no la propiedad del equipo e
instrumentos requeridos.
El oferente para acreditar la propiedad o disponibilidad de los equipos e instrumentos deberá
presentar lo siguiente:
 En caso de que el equipo e instrumentos sea de propiedad del oferente, presentará la
factura o el título de propiedad emitido por la casa comercial vendedora del artículo; en
el caso del equipo caminero y maquinaria pesada, la factura o título de propiedad no se
requiere debido a que, obligatoriamente deberá adjuntar la matrícula vigente conforme lo
determinado en el Acuerdo No. 079 emitido por el Ministerio de Transporte y Obras
Públicas de fecha 21 de octubre de 2011.
 En caso de que el equipo e instrumentos se propongan bajo compromiso de compra
venta, el oferente deberá presentar la carta compromiso de compra venta debidamente
suscrita por el representante legal o propietario, copia de la cédula del representante
legal o propietario y copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC); el RUC deberá
demostrar la capacidad del vendedor acerca de la comercialización del equipo e
instrumentos ofertados. Para el equipo caminero y maquinaria pesada presentado bajo
la figura de compromiso de compra venta, no procede la presentación de matrícula,
siempre que éste sea nuevo, de ser usado, la factura o título de propiedad no se
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
91
requiere debido a que, obligatoriamente se deberá adjuntar la matrícula vigente
conforme lo determinado en el Acuerdo No. 079 emitido por el Ministerio de Transporte y
Obras Públicas de fecha 21 de octubre de 2011.
 En caso de que el equipo e instrumentos se propongan bajo compromiso de
arrendamiento, el oferente deberá presentar la carta compromiso de arrendamiento
debidamente suscrita por el representante legal o propietario, copia de la cédula del
representante legal o propietario y la factura o título de propiedad emitido por la casa
comercial vendedora del artículo. En el caso del equipo caminero y maquinaria pesada,
la factura o título de propiedad no se requiere debido a que, obligatoriamente se deberá
presentar la matrícula del presente ejercicio fiscal conforme lo determinado en el
Acuerdo No. 079 emitido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de fecha 21
de octubre de 2011. Los compromisos de arrendamiento deberán establecer en forma
explícita la disponibilidad del equipo durante la ejecución de la totalidad de la obra
cuando éste sea requerido.
Todos los oferentes deberán cumplir con todos los requisitos mínimos establecidos, esto les
permitirá acceder a la siguiente etapa de evaluación por puntaje.
La falta en el cumplimiento por parte de los oferentes de los requisitos mínimos será causal de
rechazo de la oferta.
INSTRUCCIONES PARA EL OFERENTE:
En el caso de servicios de ejecución de obras prestados al sector público y/o privado, copias
de las Actas de Entrega Recepción Provisional o Definitiva o los certificados de las obras o
proyectos, describiendo el monto efectivamente ejecutado, será aceptada la documentación
pertinente que acredite la experiencia requerida en el caso de extranjeros. El certificado
deberá ser emitido por la Entidad Contratante o por el propietario del proyecto.
Tanto en el caso de experiencias en el sector privado como público, el Acta de entrega
Recepción Provisional, será aceptada únicamente en los siguientes casos:
 Al no haber transcurrido el tiempo para la firma del Acta de Entrega Recepción
Definitiva.
 Por no haberse suscrito el Acta de Entrega Recepción Definitiva por causas
imputables a la Contratante, debidamente certificadas por autoridad Competente
de la Entidad.
La Comisión de Evaluación se reserva el derecho de comprobar la información remitida, sin
perjuicio de la convalidación prevista para subsanar alguna omisión.
Se entenderá como experiencia general y específica para la justificación de la experiencia
del oferente, la construcción, consultoría o fiscalización (en el caso que aplique y de
conformidad al detalle de cada parámetro) de proyectos civiles y/o de edificaciones.
Se entenderá como experiencia específica para la justificación de la experiencia del oferente,
los proyectos civiles y/o de edificaciones (No se considerará como trabajos similares la
construcción, instalación, consultoría de: redes de agua potable, sistemas de riego o
alcantarillado, así como también la construcción o consultoría de obras viales,
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
92
incluida la construcción de puentes, o cualquier tipo de obra fluvial que no tenga
rubros arquitectónicos), a excepción de los profesionales en cuya descripción se
limita a ciertos tipos de proyectos, dependiendo de su especialidad.
La experiencia del oferente, tanto general como específica no se suplirá con la experiencia
del personal a emplearse en la obra.
4.1.3 EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA DEL OFERENTE
El oferente deberá presentar como mínimo 1 proyecto de fiscalización y/o construcción civil y/o
arquitectónica en general, cuyo presupuesto sea de al menos el 50% del presupuesto
referencial de esta contratación.
Se tomarán en cuenta solamente los trabajos realizados en los últimos 10 AÑOS.
Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomará en cuenta la fecha de
convocatoria de acuerdo al cronograma establecido en el presente procedimiento.
En caso de asociaciones o consorcios los consorciados podrán sumar la experiencia de
cada integrante.
Si un oferente formó parte de una asociación o consorcio, se tomará el 100% del valor de la
experiencia de la asociación o consorcio, independientemente de su grado de participación
accionaria en el mismo.
LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA NO
SERÁN CONSIDERADAS COMO EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA.
4.1.4 EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA DEL OFERENTE
El Oferente deberá justificar haber ejecutado construcción de proyectos civiles y/o
edificaciones arquitectónicas similares al objeto de la contratación, tales como: edificios de
oficinas, centros educativos, complejos administrativos, conjuntos habitacionales, centros
comerciales, centros de salud y/u hospitales; cuyo presupuesto sea de por lo menos el 50%
del presupuesto referencial de esta contratación. El monto requerido podrá ser acreditado con
la presentación de un (1) proyecto de estas características.
Se tomarán en cuenta solamente los trabajos realizados en los últimos 10 años.
Para acreditar experiencia específica también serán aceptados aquellos proyectos que se
encuentren en ejecución, siempre que cuenten con un avance mínimo del 75%, debidamente
certificado por la Entidad Contratante.
En caso de asociaciones o consorcios los consorciados podrán sumar la experiencia de
cada integrante.
Si un oferente formó parte de una asociación o consorcio, se tomará el 100% del valor de la
experiencia de la asociación o consorcio, independientemente de su grado de participación
accionaria en el mismo.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
93
LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA NO
SERÁN CONSIDERADAS COMO EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA.
4.1.5 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO:
INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL TÉCNICO
En el caso de servicios de ejecución de obras prestados al sector público y/o privado, copias
de las Actas de Entrega Recepción Provisional o Definitiva o los certificados de las obras o
proyectos, describiendo el monto efectivamente ejecutado, será aceptada la documentación
pertinente que acredite la experiencia requerida en el caso de extranjeros. El certificado
deberá ser emitido por la Entidad Contratante o por el propietario del proyecto.
La experiencia válida de cada uno de los profesionales será la ejecutada a partir de la
fecha de obtención de su título profesional.
Para acreditar la experiencia del personal técnico, se considerará solamente las obras o
servicios ejecutados en los últimos quince años.
Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomará en cuenta la fecha de
presentación de las ofertas de acuerdo al cronograma establecido en el presente
procedimiento.
Un profesional no podrá comprometerse para dos o más cargos, de darse el caso,
únicamente se considerará al de mayor jerarquía, sin embargo el profesional técnico por
este efecto no presentado causará que el oferente no ha cumplido con en el requerimiento
mínimo, por lo tanto la oferta estará inmersa en causal de rechazo.
La Comisión de Evaluación se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la
información remitida, sin perjuicio de la convalidación prevista en la normativa aplicable.
Se entenderá como experiencia específica para la justificación de la experiencia del personal
técnico, los proyectos civiles y/o de edificaciones (No se considerará como trabajos
similares la construcción, instalación, consultoría de: redes de agua potable, sistemas
de riego o alcantarillado, así como también la construcción o consultoría de obras
viales, incluida la construcción de puentes, o cualquier tipo de obra fluvial que no
tenga rubros arquitectónicos), a excepción de los profesionales en cuya descripción
se limita a ciertos tipos de proyectos, dependiendo de su especialidad.
Se debe recalcar que en ningún caso los puentes serán considerados para
justificación de experiencia de ninguno de los profesionales, por considerarse
proyectos diferentes al presente objeto de contratación.
El oferente deberá adjuntar para cada proyecto indicado como experiencia del personal
técnico, los certificados de las obras o proyectos, describiendo el monto y el plazo
efectivamente ejecutado del proyecto donde participó el profesional. El certificado deberá
ser emitido por la Entidad Contratante o por el propietario del proyecto. Para el caso en
el que los profesionales hayan participado como contratistas deberán adjuntar las copias
simples de las Actas de Entrega Recepción Provisional o Definitiva o el documento
pertinente (en el caso de proyectos ejecutados en el extranjero).
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
94
Para el caso de justificación del personal técnico que hubiera participado como
subcontratista, se deberá presentar el acta entrega recepción definitiva, provisional o única,
certificados o el documento pertinente (en el caso de proyectos ejecutados en el extranjero)
con toda la información detallada en el párrafo anterior, con la finalidad de ser evaluados; de
no ser así dicha experiencia no será considerada.
En caso de no presentarse la Carta Compromiso de los Técnicos para la prestación de
servicios o no estar firmada por el técnico asignado al proyecto, hasta luego de la etapa de
convalidación de errores de forma; el currículum vitae del técnico propuesto no será
evaluado. En caso de presentarse dos o más técnicos para una misma posición técnica
clave, se evaluará al que conste como primero en la lista, y en el caso de que éste no
cumpla con lo requerido, se evaluará a los subsiguientes.
Los títulos de tercer nivel requeridos para cada uno de los profesionales constituyen el
requisito mínimo a cumplir por parte del personal técnico en lo que corresponde a formación
académica; sin embargo en el caso de que los profesionales no cuenten con el título de
tercer nivel mínimo en la profesión requerida, podrán ser valorados los profesionales con
título de cuarto nivel en la especialidad afín al título requerido. Los títulos deberán estar
registrados en la SENESCYT, para los títulos presentados por los oferentes EXTRANJEROS
se deberá adjuntar el título apostillado.
Esto aplica únicamente en el caso de los profesionales a los que se les ha solicitado como
mínimo el título de tercer nivel.
El listado de personal mínimo requerido por el Servicio de Contratación de Obras es el
siguiente:
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
AÑOS DE
TITULACIÓN (*)
PARTICIPACIÓN
SUPERINTENDENTE DE OBRA
INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO.
1
8 AÑOS
TIEMPO COMPLETO (100%)
RESIDENTE DE OBRA
INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO.
3
5 AÑOS
TIEMPO COMPLETO (100%)
ARQUITECTO
1
3 AÑOS
TIEMPO PARCIAL (50%)
INGENIERO ELÉCTRICO
1
2 AÑOS
TIEMPO PARCIAL (40%)
INGENIERO ELECTRÓNICO
1
2 AÑOS
TIEMPO PARCIAL (40%)
INGENIERO MECÁNICO
1
2 AÑOS
TIEMPO PARCIAL (40%)
1
2 AÑOS
TIEMPO PARCIAL (40%)
1
2 AÑOS
TIEMPO PARCIAL (40%)
1
2 AÑOS
TIEMPO PARCIAL (40%)
1
3 AÑOS
TIEMPO COMPLETO (100%)
INGENIERO CIVIL
HIDROSANITARIO
INGENIERO AMBIENTAL O
ESPECIALISTA EN MEDIO
AMBIENTE
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL
INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO
PARA PLANILLAJE
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
95
*Número de años que cada profesional debe acreditar contados a partir de la fecha de
obtención del título profesional
SUPERINTENDENTE DE OBRA (UN PROFESIONAL)
 Educación profesional:
Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Civil o Arquitectura (o su equivalente para
extranjeros)
 Experiencia Específica:
El profesional asignado como Superintendente de obra deberá demostrar experiencia en
construcción de proyectos similares al objeto de la contratación, tales como: edificios de
oficinas, centros educativos, complejos administrativos, conjuntos habitacionales, centros
comerciales, centros de salud y/u hospitales, en un (1) proyecto cuyo presupuesto sea de al
menos el 50% del presupuesto referencial de este proceso, como Contratista o
Superintendente de Obra.
Si el profesional no presenta el proyecto o no alcanza el monto mínimo requerido, la oferta
será rechazada.
RESIDENTE DE OBRA (TRES PROFESIONALES)
 Educación profesional:
Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Civil o Arquitectura (o su equivalente para
extranjeros)
 Experiencia Específica:
Cada profesional asignado como Residente de Obra deberá demostrar experiencia en
construcción y/o fiscalización de proyectos similares al objeto de la contratación, tales como:
edificios de oficinas, centros educativos, complejos administrativos, conjuntos habitacionales,
centros comerciales, centros de salud y/u hospitales, en uno (1) o la suma de máximo (3)
proyectos deberán acreditar al menos el 40% del presupuesto referencial de este proceso,
como Contratista, Gerente, Superintendente, Director de Fiscalización, Fiscalizador o
Residente.
Si cada profesional no presenta proyecto alguno o no alcanza el monto mínimo requerido, la
oferta será rechazada.
ARQUITECTO (UN PROFESIONAL)
 Educación profesional:
Título profesional de tercer nivel en Arquitectura
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
96
 Experiencia Específica:
El profesional deberá demostrar experiencia en construcción y/o fiscalización de obras civiles
y/o arquitectónicas; deberá presentar como mínimo 2 proyectos de al menos 120 días de
duración cada uno, si el profesional no presenta los dos proyectos, la oferta será rechazada.
INGENIERO ELÉCTRICO (UN PROFESIONAL)
 Educación profesional:
Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Eléctrica (o su equivalente para extranjeros)
 Experiencia Específica:
El profesional deberá demostrar experiencia en construcción y/o fiscalización de sistemas
eléctricos en obras civiles y/o arquitectónicas; deberá presentar como mínimo 1 proyecto de
al menos 120 días de duración, si el profesional no cumple, la oferta será rechazada.
INGENIERO ELÉCTRÓNICO (UN PROFESIONAL)
 Educación profesional:
Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Electrónica (o su equivalente para extranjeros)
 Experiencia Específica:
El profesional deberá demostrar experiencia en construcción y/o fiscalización de sistemas
electrónicos en obras civiles y/o arquitectónicas; deberá presentar como mínimo 1 proyecto
de al menos 120 días de duración, si el profesional no cumple, la oferta será rechazada.
INGENIERO MECÁNICO (UN PROFESIONAL)
 Educación profesional:
Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Mecánica (o su equivalente para extranjeros)
 Experiencia Específica:
El profesional deberá demostrar experiencia en construcción y/o fiscalización de sistemas
mecánicos en obras civiles y/o arquitectónicas; deberá presentar como mínimo 1 proyecto de
al menos 120 días de duración, si el profesional no cumple, la oferta será rechazada.
INGENIERO CIVIL HIDROSANITARIO (UN PROFESIONAL)
 Educación profesional:
Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Civil con mención o especialización
Hidrosanitaria (o su equivalente para extranjeros).
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
97
 Experiencia Específica:
El profesional deberá demostrar experiencia en construcción y/o fiscalización de sistemas
hidrosanitarios en obras civiles y/o arquitectónicas; deberá presentar como mínimo 1
proyecto de al menos 120 días de duración, si el profesional no cumple, la oferta será
rechazada.
INGENIERO AMBIENTAL O ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE (UN PROFESIONAL)
 Educación profesional:
Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Ambiental o profesional especialista en medio
ambiente.
 Experiencia Específica:
El profesional deberá demostrar experiencia en elaboración, planificación, gestión o
ejecución de planes de manejo ambiental de proyectos civiles y/o arquitectónicos; deberá
presentar como mínimo 1 proyecto de al menos 120 días de duración, si el profesional no
cumple, la oferta será rechazada.
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
PROFESIONAL)
(UN
 Educación profesional:
Título profesional de tercer nivel o título de cuarto nivel en el área de Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional (o su equivalente para extranjeros).
 Experiencia Específica:
El profesional deberá demostrar experiencia en seguridad industrial y salud ocupacional en
obras civiles y/o arquitectónicas; deberá acreditar su participación en un (1) proyecto, cuyo
presupuesto sea igual o superior al 10% del presupuesto referencial de este proceso. Si el
profesional no alcanza el monto requerido, la oferta será rechazada.
INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PARA PLANILLAJE (UN PROFESIONAL)
 Educación profesional:
Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Civil o Arquitectura (o su equivalente para
extranjeros)
 Experiencia Específica:
El profesional deberá demostrar experiencia en elaboración de planillas, costos de obras,
análisis de precios unitarios y/o cálculo de volúmenes en obras civiles y/o arquitectónicas;
deberá acreditar el 10% del presupuesto referencial en un (1) proyecto, si el profesional no
presenta el proyecto o no alcanza el monto requerido, la oferta será rechazada.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
98
4.1.6 ÍNDICES FINANCIEROS.El oferente deberá cumplir los siguientes índices financieros:
a. Índice de Solvencia: Activo Corriente / Pasivo Corriente = o > 1.00
b. Índice de Endeudamiento: Pasivo Total / Patrimonio < 0.85
El oferente deberá cumplir con los índices financieros mínimos antes señalados, caso
contrario su oferta será rechazada.
4.1.7 METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:
 METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Se verificará que la metodología contenga los siguientes parámetros:
PARÁMETROS MÍNIMOS
Descripción de Planes y Programas de Operación y Secuencia
Lógica de Actividades. Frentes de Trabajo a Organizar y
Organigrama
Sistema de Coordinación y Desarrollo de Actividades
Medidas Preventivas, Mitigatorias y de Control, incluyendo las
relativas a la Contaminación Ambiental y Manejo de Desechos
Sólidos y líquidos.
Plan de Control de la Calidad de Especificaciones Técnicas,
Utilización de Laboratorios, Programa de Trabajo y de Avance
Físico
 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (2.50 puntos)
Se verificará que el cronograma contenga los siguientes parámetros:
PARÁMETROS MÍNIMOS
Cronograma en concordancia a plazo de ejecución del
proyecto, valor total de la oferta y secuencia conforme a
metodología
Programación de Obra en Microsoft Project
Asignación de recursos y costos, cronogramas de uso de
tareas y recursos.
Tiempo de duración considerando rendimientos, cantidades de
obra y grupos de trabajo
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
99
4.2. CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE INTEGRIDAD DE LA OFERTA
Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS
PARÁMETRO
Integridad de la oferta
Equipo mínimo
Personal técnico mínimo
Experiencia General mínima
Experiencia Específica mínima
Experiencia mínima personal técnico
Metodología y cronograma
Índices financieros
CUMPLE
NO CUMPLE
OBSERVACIONES
Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa
de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán rechazadas.
4.3 SEGUNDA ETAPA: CONVALIDACIÓN DE ERRORES
Para efectos de convalidación de errores, el Servicio de Contratación de Obras observará
como norma supletoria lo dispuesto en el Artículo 23 del Reglamento General de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, así como la Resolución INCOP RE2013-0000083.
4.4 TERCERA ETAPA: EVALUACIÓN CON PUNTAJE:
Al momento de la evaluación de las ofertas el SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS se
reserva el derecho de verificar que los recursos como (personal técnico y equipo), no se
encuentren comprometidos actualmente en proyectos en ejecución con la entidad contratante,
de darse el caso se considerará que el oferente no cuenta con la totalidad de los recursos
requeridos y la oferta será rechazada.
Solamente aquellas ofertas que hayan cumplido de manera integral con la primera etapa
(cumplimiento de requisitos mínimos) accederán a la Tercera Etapa de Evaluación con puntaje,
de conformidad al siguiente detalle:
LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO EXPERIENCIA GENERAL NO SERÁN
CONSIDERADAS COMO EXPERIENCIA ESPECÍFICA.
EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE (10 puntos)
Se otorgará la máxima calificación (10 puntos) al oferente que acredite experiencia en
construcción y/o fiscalización de proyectos civiles y/o arquitectónicos en general, cuyo
presupuesto sea igual o superior al 80% del presupuesto referencial de esta contratación. La
experiencia podrá ser acreditada en uno (1) o la suma de máximo dos (2) proyectos.
Montos menores se calificarán proporcionalmente.
Únicamente para efectos de calificación, para la suma de experiencias, solamente serán
considerados aquellos proyectos cuyo monto de ejecución sea mayor al 20% del presupuesto
referencial de este procedimiento.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
100
Se tomará en cuenta solamente los trabajos realizados en los últimos diez años.
Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomará en cuenta la fecha de
convocatoria de acuerdo al cronograma establecido en el presente procedimiento.
En caso de asociaciones o consorcios los consorciados podrán sumar la experiencia de
cada integrante.
Si un oferente formó parte de una asociación o consorcio, se tomará el 100% del valor de la
experiencia de la asociación o consorcio, independientemente de su grado de participación
accionaria en el mismo.
LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO EXPERIENCIA GENERAL NO SERÁN
CONSIDERADAS COMO EXPERIENCIA ESPECÍFICA.
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE (15 puntos)
Se otorgará la totalidad del puntaje (15 puntos) al Oferente que justifique haber ejecutado
ejecutado proyectos civiles y/o de edificaciones similares al objeto de la contratación, tales
como edificios de oficinas, centros educativos, complejos administrativos, conjuntos
habitacionales, centros comerciales, centros de salud y/u hospitales cuyo presupuesto
sea igual o superior al 80% del presupuesto referencial de esta contratación La experiencia
podrá ser acreditada en uno (1) o la suma de máximo tres (3) proyectos.
Al oferente con proyectos cuya suma de montos sea inferior al porcentaje antes señalado, se
le otorgará calificaciones proporcionales.
En ningún caso serán objeto de puntuación proyectos con presupuestos menores al 25% del
presupuesto referencial.
Se tomará en cuenta solamente los trabajos realizados en los últimos diez años.
La experiencia del oferente no se suplirá con la experiencia del personal a emplearse en la
obra, tanto en el caso de Oferente como persona natural como cuando se trate de personas
jurídicas (compañías), asociaciones o consorcios.
Para acreditar experiencia también serán aceptados aquellos proyectos que se encuentren en
ejecución, siempre que cuenten con un avance mínimo del 75%, debidamente certificado por
la Entidad Contratante.
Para el caso de asociaciones o consorcios constituido o por constituirse, se puede sumar la
experiencia de sus integrantes.
Si un oferente formó parte de una asociación o consorcio, se tomará el 100% del valor de la
experiencia de la asociación o consorcio, independientemente de su grado de participación
accionaria en el mismo
LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO EXPERIENCIA ESPECÍFICA NO SERÁN
CONSIDERADAS COMO EXPERIENCIA GENERAL.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
101
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO (20 PUNTOS)
CANTIDAD
PUNTAJE
INDIVIDUAL
PUNTAJE
TOTAL
PARTICIPACIÓN
1
6 puntos
6 puntos
TIEMPO
COMPLETO (100%)
3
2 puntos
6 puntos
TIEMPO
COMPLETO (100%)
ARQUITECTO
1
1 punto
1 punto
TIEMPO PARCIAL
(50%)
INGENIERO ELÉCTRICO
1
1 punto
1 punto
TIEMPO PARCIAL
(40%)
INGENIERO
ELECTRÓNICO
1
1 punto
1 punto
TIEMPO PARCIAL
(40%)
INGENIERO MECÁNICO
1
1 punto
1 punto
TIEMPO PARCIAL
(40%)
INGENIERO CIVIL
HIDROSANITARIO
1
1 punto
1 punto
TIEMPO PARCIAL
(40%)
ING. AMBIENTAL O
ESPECIALISTA EN
MEDIO AMBIENTE
1
1 punto
1 punto
TIEMPO PARCIAL
(40%)
ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL
1
1 punto
1 punto
TIEMPO PARCIAL
(40%)
INGENIERO CIVIL O
ARQUITECTO PARA
PLANILLAJE
1
1 punto
1 punto
TIEMPO
COMPLETO (100%)
DESCRIPCIÓN
SUPERINTENDENTE DE
OBRA - ING. CIVIL O
ARQUITECTO.
RESIDENTE DE OBRA ING. CIVIL O
ARQUITECTO.
SUPERINTENDENTE DE OBRA (UN PROFESIONAL) (6 puntos)
Se asignará la totalidad del puntaje al profesional que demuestre experiencia como
Contratista o Superintendente de obra en construcción de proyectos similares al objeto de la
contratación, tales como: edificios de oficinas, centros educativos, complejos administrativos,
conjuntos habitacionales, centros comerciales, centros de salud y/u hospitales cuyo
presupuesto sea igual o superior al 60% del presupuesto referencial objeto de este
procedimiento. La experiencia podrá ser acreditada en un (1) proyecto.
Experiencias menores o cuya suma sea menor al porcentaje requerido, se calificará
proporcionalmente.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
102
RESIDENTES DE OBRA (TRES PROFESIONALES) (2 puntos cada uno)
Se asignará la totalidad del puntaje a cada profesional que demuestre experiencia como
Contratista, Gerente, Superintendente, Director de Fiscalización, Fiscalizador o Residente en
construcción y/o fiscalización de proyectos similares al objeto de la contratación, tales como:
edificios de oficinas, centros educativos, complejos administrativos, conjuntos habitacionales,
centros comerciales, centros de salud y/u hospitales, cuyo presupuesto sea igual o superior al
50% del presupuesto referencial objeto de este procedimiento. La experiencia podrá ser
acreditada en uno (1) o la suma máximo de (3) proyectos.
Experiencias menores o cuya suma sea menor al porcentaje requerido, se calificará
proporcionalmente.
En ningún caso serán objeto de puntuación proyectos con presupuestos menores al 20% del
presupuesto referencial.
ARQUITECTO (UN PROFESIONAL) (1 PUNTO)
El profesional deberá demostrar experiencia en construcción y/o fiscalización de obras civiles
y/o arquitectónicas; deberá presentar 2 proyectos de al menos 180 días de duración cada
uno. En caso de presentar un solo proyecto que cumpla la condición, obtendrá una
calificación proporcional.
INGENIERO ELÉCTRICO (UN PROFESIONAL) (1 PUNTO)
El profesional deberá demostrar experiencia en construcción y/o fiscalización de sistemas
eléctricos obras civiles y/o arquitectónicas; deberá presentar 2 proyectos de al menos 180
días de duración cada uno. En caso de presentar un solo proyecto que cumpla la condición,
obtendrá una calificación proporcional.
INGENIERO ELÉCTRÓNICO (UN PROFESIONAL) (1 PUNTO)
El profesional deberá demostrar experiencia en construcción y/o fiscalización de sistemas
electrónicos (Cableado Estructurado y los sistemas de corrientes débiles refiriéndose al
Sistema de CCTV, Sistema de Detección de Incendios y Evacuación, Sistema de Seguridad
y/o Sistema de Audio Exterior) en proyectos civiles y/o arquitectónicos; deberá presentar 2
proyectos de al menos 180 días de duración cada uno. En caso de presentar un solo
proyecto que cumpla la condición, obtendrá una calificación proporcional.
INGENIERO MECÁNICO (UN PROFESIONAL) (1 PUNTO)
El profesional deberá demostrar experiencia en construcción de sistemas mecánicos
(Sistema de aire acondicionado y/o ventilación mecánica; deberá presentar 2 proyectos de al
menos 180 días de duración cada uno. En caso de presentar un solo proyecto que cumpla la
condición, obtendrá una calificación proporcional.
INGENIERO CIVIL HIDROSANITARIO (UN PROFESIONAL) (1 PUNTO)
El profesional deberá demostrar experiencia en construcción y/o fiscalización de sistemas
hidrosanitarios en proyectos civiles y/o arquitectónicos; deberá presentar 2 proyectos de al
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
103
menos 180 días de duración cada uno. En caso de presentar un solo proyecto que cumpla la
condición, obtendrá una calificación proporcional.
INGENIERO
AMBIENTAL
PROFESIONAL) (1 PUNTO)
O
ESPECIALISTA
EN
MEDIO
AMBIENTE
(UN
El profesional deberá demostrar experiencia en consultoría, planificación, gestión o ejecución
de planes de manejo ambiental en proyectos civiles y/o arquitectónicos; deberá presentar 2
proyectos de al menos 180 días de duración cada uno. En caso de presentar un solo
proyecto que cumpla la condición, obtendrá una calificación proporcional.
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
PROFESIONAL) (1 PUNTO)
INDUSTRIAL
Y
SALUD
OCUPACIONAL
(UN
El profesional deberá demostrar experiencia en seguridad industrial y salud ocupacional de
obras civiles y/o arquitectónicas; deberá acreditar su participación en un (1) proyecto, cuyo
presupuesto sea igual o superior al 20% del presupuesto referencial de este proceso. Para
montos menores se calificará de manera proporcional.
INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PARA PLANILLAJE (UN PROFESIONAL) (1 PUNTO)
El profesional deberá demostrar experiencia en elaboración y/o análisis de planillas de
obras, elaboración de análisis de precios unitarios, cubicaje y/o seguimiento de cronogramas
de obras civiles y/o arquitectónicas; deberá presentar 1 proyecto que acredite el 20% de
presupuesto referencial. Para montos menores se calificará de manera proporcional.
4.4.2 METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:
 METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (2.50 puntos)
En este acápite se evalúa el contenido de la metodología de ejecución, atendiendo cada uno
de los aspectos contemplados para el objeto de la presente contratación, de acuerdo con
una evaluación objetiva, que cuantifique criterios como enfoque y metodología de los
trabajos, de acuerdo a la propuesta presentada. El Plan de trabajo se realizará en detalle y
cronológicamente.
Se verificará el desarrollo de objetivos, actividades, acciones y metas, programas de
actividades y asignación de tiempo. La calificación será de dos punto cinco (2.5) puntos al
cumplir con los requisitos establecidos en los parámetros de calificación de la metodología.
La propuesta no deberá ser una repetición de las Especificaciones Técnicas y deberá
demostrar que ha entendido el alcance de los trabajos y presentar su metodología para
lograr los resultados requeridos. En el cronograma de actividades se evaluará la
consistencia y secuencia entre las actividades propuestas, el tiempo requerido y los
resultados esperados, para lo cual se considera los siguientes parámetros con el puntaje
correspondiente:
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
104
PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN METODOLOGÍA
Descripción de Planes y Programas de Operación y Secuencia
Lógica de Actividades. Frentes de Trabajo a Organizar y
Organigrama
Sistema de Coordinación y Desarrollo de Actividades
Medidas Preventivas, Mitigatorias y de Control, incluyendo las
relativas a la Contaminación Ambiental y Manejo de Desechos
Sólidos y líquidos.
Plan de Control de la Calidad de Especificaciones Técnicas,
Utilización de Laboratorios, Programa de Trabajo y de Avance
Físico
PUNTAJE
0.75 PUNTOS
0.50 PUNTOS
0.50 PUNTOS
0.75 PUNTOS
Para la evaluación de la metodología de ejecución, el criterio de calificación es el siguiente:
Los puntajes parciales que obtengan los participantes en el concepto antes indicado
(parámetro), resultarán de la multiplicación del puntaje máximo parcial indicado por los
factores de evaluación obtenidos según los siguientes criterios:
EVALUACIÓN
Muy buena
Buena
Regular
FACTOR DE
EVALUACIÓN
1.00
0.75
0.50
Una propuesta “Muy buena” será aquella que demuestre de manera clara, objetiva, precisa y
con el detalle suficiente, que la metodología de ejecución propuesta va más allá de lo
requerido en las Especificaciones Técnicas y en estos Pliegos y que sus resultados
beneficiarán al proyecto.
Una propuesta “Buena” será aquella que demuestre de manera clara y objetiva, que la
metodología de ejecución propuesta se ajusta a lo requerido en las Especificaciones
Técnicas.
Una propuesta “Regular” será aquella que demuestre que con la metodología de
ejecución propuesta, podrá cumplir parcialmente lo requerido en las Especificaciones
Técnicas y en estos Pliegos.
 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (2.50 puntos)
El oferente deberá presentar el cronograma valorado de trabajos, el mismo que deberá guardar
relación con: el plazo propuesto, el valor de la oferta y la secuencia de actividades conforme a
la metodología descrita.
El Cronograma valorado será analizado tomando en consideración el plazo ofertado y la
secuencia lógica de las actividades propuestas. Las actividades deberán estar suficientemente
diferenciadas para permitir su adecuado control y seguimiento. La inconsistencia del
cronograma no es causa para rechazar la oferta, pero si el Oferente mereciera la adjudicación,
estará obligado a ajustar su cronograma en forma satisfactoria para el Contratante, dentro de
los siguientes 15 días de suscrito el Contrato.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
105
Adicionalmente el oferente deberá presentar la programación de obra en físico y digital en
formato Microsoft Project, con la asignación de recursos y costos en concordancia con el
presupuesto presentado para el efecto.
La programación de la Obra deberá realizarse de manera obligatoria con la información
obtenida con la herramienta Microsoft Project. La programación en el Microsoft Project y los
cronogramas, aparte de medio impreso, se adjuntará conjuntamente en un dispositivo
magnético a la Oferta.
Los tiempos de duración de rubros y/o actividades deben determinarse tomando en
consideración el rendimiento, cantidades de obra y grupos de trabajo. Los cronogramas de
avance físico y valorado de trabajo serán el resultado de la programación en Microsoft
Project.
PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN CRONOGRAMA
Cronograma en concordancia a plazo de ejecución del
proyecto, valor total de la oferta y secuencia conforme a
metodología
Programación de Obra en Microsoft Project
Asignación de recursos y costos, cronogramas de uso de
tareas y recursos.
Tiempo de duración considerando rendimientos, cantidades de
obra y grupos de trabajo
PUNTAJE
0.75 PUNTOS
0.50 PUNTOS
0.50 PUNTOS
0.75
PUNTOS
4.4.3 OFERTA ECONÓMICA (50 puntos):
Se otorgará 50 puntos a la oferta que hubiere accedido a la etapa de evaluación con puntaje
y cuyo monto total ofertado y corregido (de darse el caso) sea el más bajo con respecto al
presupuesto referencial. A las demás ofertas habilitadas para la evaluación con puntaje se
las calificará de manera proporcional mediante una regla de tres simple, tomando como base
la oferta más baja.
Se examinará la oferta económica a fin de verificar que no contenga errores aritméticos, para
lo cual se procederá como sigue:
a) Si hay diferencia entre el precio unitario consignado en el Formulario Nº (1.5) y el
obtenido en el análisis de precios unitarios del Formulario Nº (1.6), prevalecerá el del
análisis redondeado a la centésima, debiéndose corregir la Tabla de Descripción de
Rubros, Unidades, Cantidades y Precios.
Si hubiera errores aritméticos en las operaciones del Formulario de Oferta 1.5 Tabla de
Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios para establecer el valor de la
propuesta, se corregirán tales errores, obteniéndose así el "Valor Corregido de la
Propuesta", aplicando lo determinado en el numeral 3.5 Errores Aritméticos de este pliego.
(El oferente no debe alterar las Cantidades de Obra, ni tampoco las Unidades solicitadas por
el SECOB y si lo hiciera se considerará como equivocación y se corregirá la oferta).
Comparaciones: Luego de calculados los "Valores Corregidos de la Propuesta" se analizarán
los precios unitarios a fin de determinar que aquellos que integren el 80% del costo total del
contrato se hayan elaborado de manera coherente, sin omisiones de componentes y con
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
106
rendimientos razonables (para cumplir el Cronograma Valorado) a las condiciones de trabajo
esperadas. Además se analizará el 100% de los análisis de precios unitarios en lo referente
al cumplimiento de los salarios que no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el
país.
La oferta económica y todos y cada uno de los costos que intervienen en el proyecto serán
responsabilidad del oferente; por lo tanto se asignará el puntaje proporcional que
corresponda.
4.5. RESUMEN DE PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN: Para la valoración se observarán
los siguientes criterios:
Parámetro
Experiencia general
Experiencia específica
Experiencia del personal técnico
Metodología y cronograma
Oferta económica
TOTAL
Valoración
10 Puntos
15 Puntos
20 Puntos
5 puntos
50 puntos
100 puntos
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
107
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS (SECOB)
LICITACIÓN INTERNACIONAL No. LPI-SECOB-CAF-011-2015
“CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO
TIPOLOGÍA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI,
CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”
SECCIÓN V
OBLIGACIONES DE LAS PARTES
5.1
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista preparará las planillas
mensualmente, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los 5 primeros
días de cada mes, y serán aprobadas por ella en el término de 5 días, luego de lo cual, en
forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y
solo con dicha autorización se procederá al pago, conforme lo previsto en el contrato.
Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un
cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la
descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor
ejecutado hasta el mes anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor
acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por
la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.
El Contratista deberá entregar los planos de construcción de la obra como fue
ejecutada (AS-BUILT) previo a la solicitud de recepción provisional de la obra. Se
entregará un juego de originales impresos y una copia de planos digitales.
El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas de cada
uno de los rubros establecidas para el contrato, adicionalmente deberá ocupar los
recursos que en su propuesta establezca, como son equipos y herramientas, mano de
obra, materiales, etc.
El Contratista deberá dar cumplimiento a las jornadas de trabajo en los turnos
determinados, con la finalidad de cumplir el plazo establecido para la ejecución del
proyecto, únicamente si la fiscalización aprueba jornadas diferentes de trabajo,
justificadas por razones técnicas, económicas o administrativas, el Contratista podrá
omitir laborar en tres turnos diarios y jornadas continuas.
El Contratista deberá contar con el personal técnico de su propuesta, en cada una de
las especialidades requeridas y presentadas dentro de la misma, en función del tiempo
de participación requerido por la contratante, laborando en las jornadas establecidas y
garantizando la ejecución del proyecto con profesionales calificados.
El Contratista trabajará con los frentes de trabajo simultáneos que sean necesarios, lo
cual deberá verse reflejado en la presentación de un cronograma de actividades de la
Obra. Esto con la finalidad de dar cumplimiento con los tiempos establecidos dentro
del contrato.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
108
PLANILLAJE: El CONTRATISTA deberá entregar la planilla mensual de avance de obra
máximo durante los primeros cinco días de cada mes, en la misma constarán las cantidades de
obra realmente ejecutadas en el periodo planillado y los precios ofertados, la FISCALIZACIÓN,
en el plazo de 5 días y por única vez, la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento
obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata con el
trámite correspondiente. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su
objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla está aprobada y debe
ser pagada por la CONTRATANTE.
Finalmente de darse el caso que, una vez formuladas las observaciones por parte de la
Fiscalización, el Contratista no presentare la planilla con los respectivos cambios o no
expresara las razones fundadas de su objeción en el plazo de 5 días, se entenderá que las
observaciones fueron aceptadas y se tramitará la planilla por parte de la Fiscalización, teniendo
el Contratista la obligación de suscribirla para el trámite respectivo.
OTRAS OBLIGACIONES:
El Contratista se obliga además previo a suscribir el contrato a entregar las siguientes
Garantías:
De buen uso del anticipo por el 100% del valor entregado en esa calidad.
De fiel cumplimiento del Contrato, por el 5% del valor total del contrato.
5.2 OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE:

Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del
contrato, en un término de 5 días contados a partir de la petición escrita formulada
por el contratista.

Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se
necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que
le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en
un plazo de 5 días contados a partir de la petición escrita formulada por el
contratista.

En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo,
autorizar órdenes de cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de
costo más porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente.

En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, se
celebrará los contratos complementarios.

Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras toda la documentación
pertinente prevista en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda
iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo de cuenta de la
entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros
conceptos similares.

Suscribir las actas de entrega recepción parciales de ser el caso, provisionales y
definitivas de las obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
109
en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones
derivadas del contrato.

La Contratante a través del Ministerio de Educación, o directamente, obtendrá la
licencia ambiental categoría II ante la autoridad ambiental competente, previo al
inicio de las obras.
5.3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
5.3.1. Inicio, planificación y control de obra:
En las planillas de ejecución de trabajos o avance de obra, se incluirán los resultados de
verificación de origen de los componentes y elementos (mano de obra, materiales, equipos y
servicios) utilizados para la ejecución de los trabajos a ser planillados, declarado por la
Fiscalización con base en la supervisión in situ de los trabajos, las facturas de provisión de
materiales y servicios, y formularios de pago de aportes al IESS de la mano de obra.
5.3.2 Facturación: El contratista preparará las planillas, las cuales se pondrán a consideración
de la fiscalización en los 5 primeros días de cada mes, y serán aprobadas por ella en el
término de 5 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de
autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al
pago.
Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario de la Oferta y
a cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales,
aprobaciones y otros que correspondan.
Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un
cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la
descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor de
los trabajos ejecutados hasta el mes anterior, y en el período en consideración, y la cantidad
y el valor de los trabajos acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros
subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la
fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
110
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS (SECOB)
LICITACIÓN INTERNACIONAL No. LPI-SECOB-CAF-011-2015
“CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO
TIPOLOGÍA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI,
CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”
II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS
SECCION I
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
1.1. Comisión de Evaluación: El presente procedimiento presupone la conformación
obligatoria de una Comisión de Evaluación. Esta comisión analizará las ofertas de obras,
considerando los requisitos mínimos y parámetros de calificación establecidos en este
pliego, y recomendará a la máxima autoridad de la entidad contratante la adjudicación o la
declaratoria de procedimiento desierto.
1.2. Participantes: La convocatoria está dirigida a las personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios, que tengan interés en
participar en este procedimiento.
1.3. Presentación y apertura de ofertas: La oferta se deberá presentar de forma física y
digital. La oferta física y digital, se entregará en un sobre único en la Secretaría de la
Comisión de Evaluación. La oferta deberá presentarse hasta la fecha y hora indicadas en la
convocatoria.
Si al analizar las ofertas presentadas la entidad contratante determinare la existencia de uno
o más errores de forma, reprogramará el cronograma del proceso en función del término
concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados.
Para tal fin otorgará a los oferentes entre dos y máximo cinco días hábiles a partir de la
correspondiente notificación.
El contrato deberá ser protocolizado ante Notario Público. Los documentos que
acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato deberán
protocolizarse conjuntamente con el contrato, exclusivamente.
Una hora más tarde de aquella fijada como límite para la presentación de las ofertas, se
procederá a su apertura. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en el
lugar, día y hora fijados en la convocatoria.
De la apertura, en la que podrán estar presentes los oferentes que lo deseen, se levantará
un acta que será suscrita por los integrantes de la Comisión de Evaluación o si fuera del
caso la máxima autoridad o su delegado, con la siguiente información.
a) Nombre de los oferentes;
b) Valor de la oferta económica, identificada por oferente;
c) Plazo de ejecución propuesto por cada oferente;
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
111
d) Número de hojas de cada oferta;
1.4. Obligaciones de los oferentes: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente el pliego
y cumplir con todos los requisitos solicitados en él. Su omisión o descuido al revisar los
documentos no le relevará de cumplir lo señalado en su propuesta.
1.5. Preguntas, respuestas y aclaraciones: Todo interesado en presentar propuestas en el
procedimiento tiene la facultad y el derecho de, en el caso de detectar un error, omisión o
inconsistencia en el pliego, o si necesita una aclaración sobre una parte de los documentos,
solicitar a la Comisión de Evaluación la respuesta a su inquietud o consulta. La entidad
responderá las preguntas o realizará las aclaraciones que fueren necesarias, de acuerdo a lo
establecido en la convocatoria. Las preguntas se efectuarán por correo electrónico a la
dirección [email protected]. La Comisión de Evaluación dará respuesta a las
preguntas efectuadas y procederá a realizar las aclaraciones que considere en caso de existir.
1.6. Modificación del pliego: La Comisión de Evaluación de la entidad contratante, podrá
emitir aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones de los pliegos, por propia
iniciativa o por pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto
referencial ni el objeto del contrato, hasta el término máximo para responder preguntas.
La Comisión de Evaluación podrá ajustar el cronograma de ejecución del procedimiento
precontractual con la motivación respectiva, y podrá realizarse hasta la fecha límite para
contestar las preguntas formuladas y realizar aclaraciones.
1.7. Convalidación de errores de forma: Las ofertas, una vez presentadas no podrán
modificarse. No obstante, si se presentaren errores de forma, podrán ser convalidados por
el oferente a pedido de la entidad contratante, dentro del término establecido por la entidad
contratante. Dicho término se fijará a criterio de la Entidad Contratante, en relación al nivel
de complejidad y magnitud de la información requerida. El pedido de convalidación será
notificado a todos los oferentes a través del canal respectivo.
Se entenderán por errores de forma aquellos que no implican modificación alguna del
contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, de foliado, sumilla o
certificación de documentos sobre su capacidad legal, técnica o económica; legibilidad de la
información, contradicciones o discordancias que causen duda entre la información
consignada por el participante en su oferta y la documentación con la que lo respalda.
La convalidación de errores de forma se cumplirá dentro del término mínimo de 2 o máximo
de 5 días, contado a partir de la fecha de notificación, conforme lo determinado en el
cronograma del procedimiento.
El pedido de convalidación de errores será notificado a todos los participantes en el proceso.
Los oferentes presentarán físicamente los documentos objeto de convalidación, por lo que la
entidad contratante está en la obligación de recibirlos y analizarlos.
Cuando se trate de errores de foliado o de sumilla o falta de firma en un formulario, la entidad
contratante convocará tanto al oferente como a los demás participantes del procedimiento de
contratación para que estén presentes al momento de la convalidación, en ejercicio del
principio de transparencia.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
112
Podrán ser considerados dentro de la etapa de convalidación de errores, la aclaración,
ampliación o precisión requeridas respecto de una determinada condición cuando ésta se
considere incompleta, poco clara o incluso contradictoria con respecto a otra in formación
dentro de la misma oferta.
1.7.1. ERRORES NO SUBSANABLES.- Son errores no convalidables, los siguientes:
1.7.1.1. La alteración o modificación del contenido de la carta de presentación y compromiso o
de cualquier otro formulario de tal manera que se pueda entender la existencia de una oferta
condicional;
1.7.1.2. La no presentación de cualquiera de los formularios que hacen parte de la oferta
conforme la condición y naturaleza jurídica del oferente, luego de haber sido requeridos en la
convalidación.
1.7.1.3. La omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos en los pliegos.
Se considerará omisión la falta de documentación sobre un hecho, circunstancia o condición
exigida en los pliegos, siempre y cuando, no exista referencia documental en la oferta misma;
el incumplimiento de requisito, cuando con la documentación que constituye la oferta no se
cumpla la exigencia de la entidad contratante, Por tanto, no se solicitará convalidación de
información o documentación presentada que incumpla con los pliegos.
La existencia de errores no convalidables constituirá causal para el rechazo de la oferta.
1.7.2. ERRORES ARITMÉTICOS.- Los errores aritméticos no serán materia de convalidación
de la oferta económica, sino de corrección.
Cuando en las ofertas se detectare errores aritméticos relativos a los precios totales previstos
en la tabla de cantidades y precios o cantidades requeridas por las entidades contratantes,
será la máxima autoridad o su delegado o la Comisión de Evaluación, según corresponda, el
responsable de efectuar la corrección aritmética de la oferta. En ningún caso la máxima
autoridad o su delegado o la Comisión de Evaluación, según el caso, podrá modificar el precio
unitario ofertado.
Tratándose de procedimientos para la ejecución de obras el precio unitario ofertado será el
constante en el Análisis de Precios Unitarios APU, el que deberá ser incorporado a la tabla de
cantidades y precios. De existir diferencias entre el precio unitario previsto en el Análisis de
Precios Unitarios y el de la Tabla de Cantidades y Precios, prevalecerá el del Análisis de
Precios
Unitarios.
Existiendo diferencias entre las unidades de medida o las cantidades requeridas en los
pliegos y las ofertadas, se estará a las establecidas en los pliegos debiendo realizarse la
corrección respectiva.
Las correcciones aritméticas no constituyen causa para el rechazo o descalificación de la
oferta.
1.7.3. PROHIBICIÓN DE CONVALIDACIÓN.- Las entidades contratantes no podrán, durante
la etapa de convalidación de errores y bajo este tenor, requerir a los oferentes la justificación,
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
113
presentación o acreditación de documentos o condiciones que no hubieran estado previstas
en los pliegos del proceso.
Tampoco podrán las entidades contratantes dentro de esta etapa, formular aclaraciones,
modificaciones o nuevos requerimientos respecto de las condiciones establecidas en los
pliegos, ni sobre las capacidades técnicas, económicas o legales de los oferentes.
En ninguna circunstancia se procederá a solicitar convalidación de documentos o información
que no se encuentre referenciada en la oferta.
1.7.4. MOTIVACIÓN RESPECTO DE LA CONVALIDACIÓN.- Concluido el término para
convalidación de errores, la entidad contratante tiene la obligación de revisar minuciosamente
la convalidación efectuada de modo que la decisión de aceptarla o no se encuentre
claramente motivada, la que constará en el informe de evaluación de ofertas.
1.7.5. INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS.- La entidad contratante en el informe de
evaluación de ofertas deberá señalar detallada y motivadamente los errores que fueron o no
convalidados.
1.7.6. RECHAZO DE LA OFERTA.- En el caso de que los requerimientos de convalidación
notificados por la entidad contratante no fueran presentados por el oferente en el término
fijado para el efecto, o presentados no resulten satisfactorios, será causa para el rechazo o
descalificación de la oferta; siempre y cuando éstos comprometan un requisito o capacidad
jurídica, técnica o económica establecidos como mínimos en los pliegos del proceso.
1.8. Causas de rechazo: Luego de evaluados los documentos de la oferta, la Comisión de
Evaluación o el delegado de la máxima autoridad, según el caso, rechazará una oferta por las
siguientes causas:
1.8.1. Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones
particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios del pliego.
1.8.2. Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o después de
la hora establecida para ello.
1.8.3. Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser
convalidados.
1.8.4. Si el contenido de cualquiera de los acápites de los formularios difiriere del previsto en el
pliego, condicionándolo o modificándolo, de tal forma que se alteren las condiciones
contempladas para la ejecución del contrato. De igual forma, si se condicionara la oferta con la
presentación de cualquier documento o información.
1.8.5. Si el oferente no hubiere atendido la petición de convalidación, en el término fijado para
el efecto, siempre y cuando el error no convalidado constituya causal de rechazo.
Una oferta será descalificada por la entidad contratante en cualquier momento del
procedimiento si, de la revisión de los documentos que fueren del caso, pudiere evidenciarse
inconsistencia, simulación o inexactitud de la información presentada. La entidad contratante
podrá solicitar al oferente la documentación que estime pertinente referida en cualquier
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
114
documento de la oferta, relacionada o no con el objeto de la contratación, para validar la
información manifestada en la oferta.
La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas alternativas.
Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta.
1.9. Adjudicación y notificación: La máxima autoridad de la entidad contratante o su
delegado, con base en el resultado de la evaluación de las ofertas, reflejado en el informe
elaborado por los integrantes de la Comisión de Evaluación, adjudicará el contrato a la
propuesta más conveniente para los intereses institucionales, mediante resolución motivada.
1.10. Garantías: En forma previa a la suscripción de los contratos derivados de los
procedimientos establecidos en este pliego, se deberán presentar las garantías que fueren
aplicables de acuerdo a estos pliegos.
1.10.1. La garantía de fiel cumplimiento del contrato se rendirá por un valor igual al cinco por
ciento (5%) del monto total del mismo. La que deberá ser presentada previo a la suscripción
del contrato.
1.10.2. La garantía de buen uso del anticipo se rendirá por un valor igual al determinado y
previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto, la
que deberá ser presentada previo a la entrega del mismo.
El valor que por concepto de anticipo otorgará la entidad contratante al contratista, no podrá
ser superior al treinta por ciento (30%) del monto adjudicado. El valor será depositado en una
cuenta que el contratista aperturará en un banco estatal o privado, en el que el Estado tenga
participación accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento. El contratista, en forma
previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un certificado de la institución bancaria
o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en la cual serán depositados los
valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.
El contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo
bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido. El administrador del
contrato o el fiscalizador designado por la entidad contratante verificará que los movimientos
de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de devengamiento del anticipo o
ejecución contractual.
El monto del anticipo entregado por la entidad será devengado proporcionalmente al
momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente
estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato.
1.10.3. Las garantías técnicas serán presentadas en el caso de que en la obra materia del
procedimiento de contratación se contemple la provisión o instalación de equipos.
1.11. Cancelación del procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la
convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima
autoridad de la entidad contratante podrá cancelar el procedimiento en los siguientes casos:
1. De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivará el expediente;
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
115
2. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la
contratación; en cuyo caso se deberá convocar a un nuevo procedimiento; y,
3. Por violación sustancial de un procedimiento precontractual establecido en estos
pliegos.
1.12. Declaratoria de procedimiento desierto: La máxima autoridad de la entidad contratante
o su delegado, hasta antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el
procedimiento.
Dicha declaratoria se realizará mediante resolución de la máxima autoridad de la entidad
contratante o su delegado, fundamentada en razones técnicas, económicas y/o jurídicas. Una
vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad o su delegado podrá disponer su
archivo o su reapertura.
La declaratoria de desierto se producirá en los siguientes casos:
1. Por no haberse presentado oferta alguna;
2. Por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas por incumplimiento de las
condiciones o requerimientos establecidos en los Pliegos;
3. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no
sea posible adjudicar el contrato a otro oferente; y,
4. Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las
ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada
en razones económicas, técnicas o jurídicas.
La declaratoria de desierto o cancelación no dará lugar a ningún tipo de reparación o
indemnización a los oferentes.
1.13. Adjudicatario fallido: En caso de que el adjudicatario no suscribiere el contrato dentro
del término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la entidad
contratante o su delegado le declarará adjudicatario fallido.
Cuando la entidad contratante haya cumplido lo previsto en el párrafo precedente, llamará al
oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato,
quien deberá cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo
la obligación de mantener su oferta, en los términos que la presentará, hasta la suscripción del
contrato, siempre que convenga a los intereses nacionales o institucionales. Si el oferente
llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la Entidad declarará desierto el
procedimiento por oferta fallida, sin perjuicio de la declaración de fallido al segundo
adjudicatario.
1.14. Suscripción del contrato: Dentro del término de 15 días, contado a partir de la fecha de
notificación de la adjudicación, la Entidad suscribirá el contrato que es parte integrante de este
pliego. La entidad contratante realizará la publicación de la Resolución de adjudicación en el
mismo día en que ésta haya sido suscrita.
1.15. Precios unitarios y reajuste: El contratista renuncia expresamente al reajuste de
precios y así se hará constar en el contrato.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
116
Las cantidades de obra que constarán en el contrato son estimadas y pueden variar durante la
ejecución del mismo.
Los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva
responsabilidad.
No hay opción ni lugar a reclamo alguno por los precios unitarios ofertados.
Para el presente procedimiento no se contempla reajuste de precios.
1.16. Moneda de cotización y pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los
Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.
1.17. Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos
relacionados con su oferta, lo deberán realizar en el término máximo de 5 días de emitido el
acto administrativo.
1.18. Administración del contrato: La entidad contratante designará de manera expresa un
administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias
para evitar retrasos injustificados y aprobará las multas y/o sanciones a que hubiere lugar y
que hubieran sido solicitadas o establecidas por la fiscalización.
El administrador del contrato velará porque la fiscalización actúe de acuerdo con las
especificaciones constantes en el presente pliego y en el propio contrato; revisará la planilla
aprobada previa a su autorización para la correspondiente gestión de pago.
1.19. Transferencia tecnológica: En los contratos de ejecución de obras que incorporen
bienes de capital se observará y aplicará la transferencia tecnológica, que permita a la entidad
contratante asumir la operación y utilización de la infraestructura y los bienes que la integran, la
transferencia de conocimientos técnicos que el contratista debe cumplir con el personal y la
eventual realización de posteriores desarrollos o procesos de control y seguimiento, de así
requerirse. En las condiciones particulares del contrato se agregará la cláusula pertinente,
cuando corresponda.
1.20. Fiscalización: Las actividades de fiscalización, las cuales serán contratadas de forma
externa a la institución, propenderán a la verificación y supervisión del uso de una adecuada
técnica y correcta ejecución de la obra, en aplicación de los términos y condiciones previstas
en la oferta adjudicada a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños
definitivos, rubros contractuales, especificaciones técnicas, a las especificaciones del PMA y
del cumplimiento de la legislación ambiental vigente, cronogramas de trabajo,
recomendaciones de los diseñadores, transferencia tecnológica, cuando corresponda, y
normas técnicas aplicables, con sujeción a lo previsto en el contrato.
El SECOB deberá asegurar la contratación de la fiscalización de forma previa al inicio de
obras.
La fiscalización será responsable de asegurar el debido y estricto cumplimiento de las
especificaciones técnicas de diseño y materiales por parte del contratista, debiendo en todo
momento observar las que hacen parte de los diseños definitivos y el contrato. Así como de
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
117
las especificaciones del PMA y del cumplimiento de la legislación ambiental vigente La
fiscalización no podrá cambiar las especificaciones generales o técnicas de diseño o de
materiales sin la justificación técnica correspondiente.
En el caso de existir diferencias entre la fiscalización y el contratista, éste último podrá solicitar
la intervención del administrador del contrato a fin de que dirima la situación o desavenencia
que se hubiera presentado.
1.21. Control ambiental: El contratista deberá realizar todas las actividades constructivas a
su cargo, cumpliendo con la normativa ambiental vigente.
1.22. Visitas al sitio de las obras: En el caso de que la entidad contratante considerare
necesario el cumplimiento de una visita técnica al sitio donde se ejecutarán las obras, éstas se
podrán realizar en cualquier momento y hasta la fecha límite de entrega de ofertas. En ningún
caso este requisito será obligatorio ni las condiciones de la visita podrán ser discriminatorias.
En consecuencia, ni la ausencia en la visita técnica por parte del participante o la falta de
presentación del certificado de visita, -de existir éste-, será motivo para inhabilitar la oferta,
pues no será considerada como parámetro de evaluación.
1.23. Subcontratación: El contratista bajo su riesgo y responsabilidad podrá subcontratar
con personas naturales o jurídicas, de acuerdo al porcentaje establecido en la LOSNCP.
1.24. Inconsistencia, simulación y/o inexactitud de la información: En el caso de que la
entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación o inexactitud en la
información presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, la máxima autoridad de la
entidad contratante o su delegado, descalificará del procedimiento de contratación al
proveedor, lo declarará adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda y, en
último caso, previo al trámite de terminación unilateral, sin perjuicio además, de las acciones
judiciales a que hubiera lugar.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
118
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS (SECOB)
LICITACIÓN INTERNACIONAL No. LPI-SECOB-CAF-011-2015
“CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO
TIPOLOGÍA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI,
CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”
SECCIÓN II
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
2.1. Metodología de evaluación de las ofertas: La evaluación de las ofertas se
encaminará a proporcionar una información imparcial de las ofertas. Se establecen de
manera general para ello tres etapas: la primera, bajo metodología “Cumple / No Cumple”,
en la que se analizan los documentos exigidos cuya presentación permite habilitar las
propuestas (integridad de la oferta), y la verificación del cumplimiento de capacidades
mínimas; la segunda: convalidación de errores y la tercera, en la que se evaluarán,
mediante parámetros cuantitativos o valorados, las mayores capacidades de entre los
oferentes que habiendo cumplido la etapa anterior, se encuentran aptos para esta
calificación.
2.2. Parámetros de Evaluación: Los parámetros de evaluación a seguirse son los
contemplados en este documento.
2.3.- De la evaluación:a. Primera Etapa: Integridad de las ofertas y verificación de requisitos mínimos.
Metodología “Cumple/ No Cumple”
a.1.- Integridad de las ofertas:
Se revisará que las ofertas hayan incorporado todos los formularios definidos en el presente
pliego, conforme el siguiente detalle:
I.
Formulario de oferta
II.
Formularios de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida
III.
Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser el caso)
El Formulario de Oferta contendrá los documentos, claramente descritos en las Condiciones
Particulares de los Pliegos para los Contratos de Obra,
Aquellas ofertas que contengan los formularios debidamente elaborados y suscritos el
Formulario de Oferta, pasarán a la evaluación “cumple / no cumple”; caso contrario serán
rechazadas.
a.2. Verificación de requisitos mínimos: Evaluación de la oferta técnica (cumple / no
cumple).- Los parámetros de calificación deberán estar definidos y dimensionados por la
entidad contratante, no darán lugar a dudas, ni a interpretación o a la subjetividad del
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
119
evaluador, se considerarán parámetros técnico-económicos con dimensionamiento de
mínimos admisibles y de obligatorio cumplimiento.
c. Segunda Etapa: Convalidación de errores
Se efectuará conforme lo determinado en el numeral 1.7 Convalidación de errores de la
Sección II CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS de este
pliego.
d. Tercera etapa: Evaluación por puntaje.En esta etapa se procederá a la ponderación valorada de las condiciones diferenciadoras de
las ofertas para cada uno de los parámetros señalados en el pliego, a partir de la
acreditación de mejores condiciones que las fijadas como mínimos o máximos. En las
condiciones particulares del presente pliego se describen los parámetros por la entidad
contratante para este procedimiento de contratación, los cuales estarán completamente
definidos, no serán restrictivos o discriminatorios y contarán con el medio de medición y
comprobación.
Dicha calificación permitirá la adecuada aplicación del criterio de mejor costo. Por regla
general, se deberá adjudicar a la oferta que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a la
valoración de los parámetros y cuyos resultados combinen los aspectos técnicos,
financieros, legales y económicos de las ofertas.
Al evaluar las ofertas presentadas por una asociación, consorcio o compromiso de
asociación o consorcio, las entidades contratantes deberán considerar los aportes de cada
participante, con base en la información que deberá desglosarse a través del formulario de
la oferta, que es parte del presente pliego.
En la metodología de evaluación por puntajes se observará el principio de la
proporcionalidad o ponderación y en consecuencia la aplicación de puntajes de “cero” no
será pertinente.
2.5. Formulario para la elaboración de las ofertas: El oferente incluirá en su oferta la
información que se establece en el Formulario de Oferta. Pueden utilizarse formatos
elaborados en ordenador a condición que la información sea la que se solicita y que se
respeten los campos existentes en el formulario que contiene el presente pliego.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
120
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS (SECOB)
LICITACIÓN INTERNACIONAL No. LPI-SECOB-CAF-011-2015
“CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO
TIPOLOGÍA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI,
CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”
SECCIÓN III
FASE CONTRACTUAL
3. 1.
Ejecución del contrato:
3.1.1. Inicio, planificación y control de obra: El contratista iniciará los trabajos dentro del
plazo establecido en el contrato. En el plazo contractual, el contratista analizará
conjuntamente con la fiscalización el avance de los trabajos, de acuerdo con el cronograma
entregado por él en su oferta para la ejecución de la obra materia del presente
procedimiento de contratación. Por razones no imputables al contratista, la fiscalización
reprogramará y actualizará el cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de
personal y equipos
Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el
contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para
efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento del
contratista en la ejecución de los trabajos.
3.1.2. Cumplimiento de especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto
cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las especificaciones técnicas, y dentro
de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos aprobados por la entidad
contratante. Asi como en cumplimiento de las especificaciones del PMA y del cumplimiento
de la legislación ambiental vigente En caso de que el contratista descubriere discrepancias
entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al fiscalizador, a fin de que
establezca el documento que prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva.
Cualquier obra que realice antes de la decisión de la fiscalización será de cuenta y riesgo
del contratista.
En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el contratista
no pudiere obtenerla directamente de los planos, éstas se solicitarán a la fiscalización. La
fiscalización proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones, planos y dibujos
suplementarios o de detalle, para realizar satisfactoriamente el proyecto.
3.1.3. Personal del contratista: El contratista empleará personal técnico y operacional en
número suficiente para la ejecución oportuna de las obras y con la debida experiencia. El
personal técnico deberá ser el mismo que consta en el listado de personal que se presentó
en la oferta. Para su reemplazo se deberá solicitar previamente al fiscalizador su
conformidad, acompañando la hoja de vida del profesional propuesto, quien
obligatoriamente acreditará una capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del
reemplazado.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
121
El fiscalizador podrá requerir en forma justificada al contratista, el reemplazo de cualquier
integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se
negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta
incompatible con sus obligaciones.
3.1.4. Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que
se utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán íntegramente las especificaciones técnicas
de la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la fiscalización.
Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista
serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La fiscalización podrá exigir, cuando así lo
considere necesario, para aquellos materiales que requieran de un tratamiento o manejo
especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se
almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o
en los plazos contractuales.
Los materiales almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso, serán
revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con las
especificaciones.
3.1.5. Obligaciones del contratista: El contratista debe contar con o disponer de todos los
permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra,
especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad
industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones
adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o
efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes
vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del
público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos
afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos.
Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no
serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país.
El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros
descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes
vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del
Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal.
Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está
sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.
El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le
justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s).
El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá
entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información
relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por
parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
122
El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar
actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del
ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de
aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las
consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.
El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se
desprendan o emanen del contrato suscrito.
3.1.6. Obligaciones de la contratante:
a) Designar al administrador del contrato.
b) Designar/contratar a la fiscalización del contrato, la fiscalización será contratada
externamente a través de un proceso licitatorio.
c) La contratante a través del Ministerio de Educación, será responsable de obtener
todos los permisos ambientales que requiere la obra para su ejecución (licencia
ambiental), así como la vigilancia de la ejecución del Plan de Manejo Ambiental, en
forma previa a suscribir el contrato.
3.1.7. Vigilancia y custodia: El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él
encomendadas hasta la recepción definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar
el personal y las instalaciones adecuadas.
3.1.8. Trabajos defectuosos o no autorizados: Cuando la fiscalización determine que los
trabajos realizados o en ejecución fueren defectuosos, por causas imputables al contratista,
por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos,
especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización, ésta
ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición
y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del contratista.
Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para
dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la fiscalización; por tal
razón, correrán por cuenta del contratista las rectificaciones o reposiciones a que haya
lugar, los costos y el tiempo que ello conlleve.
El contratista tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con
los planos y especificaciones que sean aceptados por la fiscalización. No tendrá derecho a
pagos por materiales, equipos, mano de obra y demás gastos que correspondan a la
ejecución de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago
por la remoción de los elementos sobrantes.
Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de defectos,
hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo siempre
que la fiscalización compruebe que los defectos se deben al uso de materiales de mala
calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia del contratista en el
cumplimiento de cualquier obligación expresa o implícita en el contrato.
3.1.9. Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del
contrato.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
123
3.1.10. Administrador del Contrato.- El administrador del contrato es el supervisor
designado por la máxima autoridad de la entidad contratante, o su delegado, responsable
de la coordinación y seguimiento de las actividades de construcción y de las acciones del
fiscalizador.
Corresponde, en todos los casos, evaluar las acciones, decisiones y medidas tomadas por
la fiscalización para la ejecución de la obra, con estricto cumplimiento de las obligaciones
contractuales, conforme los programas, cronogramas, plazos y costos previstos; y, emitir la
autorización o conformidad respectiva. Solo contando con la autorización del administrador
del contrato, el contratista podrá ejecutar las obras adicionales por costo más porcentaje,
aumento de cantidades de obra y contratos complementarios. Para éste último caso, el
contratista solo podrá ejecutar los trabajos una vez suscrito el contrato respectivo.
El administrador del contrato tendrá la potestad de dirimir en el caso de existir diferencias de
carácter técnico o económico entre el contratista y la fiscalización respecto de la ejecución
del contrato.
El administrador será el encargado de la administración de las garantías, durante todo el
período de vigencia del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar
retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como
también deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que
forman parte del presente contrato. Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el
área financiera (Tesorería) de la entidad contratante a la que le corresponde el control y
custodia de las garantías.
Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad institucional o ante la autoridad
prevista en el contrato (área requirente), debiendo comunicar todos los aspectos operativos,
técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del
objeto del contrato.
3.1.11 Fiscalizador del Contrato.- El/la fiscalizador/a del contrato será la persona con quien
la CONTRATISTA, deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones
contractuales convenidas, así como a los integrantes de la Comisión para la recepción
parcial, provisional, y definitiva del contrato.
El/la Fiscalizador/a del Contrato, está autorizado/a para realizar las gestiones inherentes a
su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con el trámite de pedidos de prórroga que
pudiera formular la CONTRATISTA, cuya aprobación definitiva, de ser procedente,
corresponderá al administrador del contrato, y en el caso de que tales prórrogas modificaren
el plazo total de ejecución contractual se requerirá adicionalmente la aprobación de la
máxima autoridad o de su delegado.
El/la Fiscalizador/a será el/la encargado/a de velar por el cabal y oportuno cumplimiento de
las normas legales asi como a las especificaciones del PMA y del cumplimiento de la
legislación ambiental vigente y de todas y cada una de las obligaciones y compromisos
contractuales asumidos por parte de la CONTRATISTA.
Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y establecerá
las multas y sanciones a que hubiere lugar, particular del que informará al administrador del
contrato a fin de que, de aprobarse le sean aplicadas al Contratista. El/la fiscalizador/a
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
124
deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte
del presente contrato y presentará los informes que le requiera el administrador del contrato
o las autoridades respectivas.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
125
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS (SECOB)
LICITACIÓN INTERNACIONAL No. LPI-SECOB-CAF-011-2015
“CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO
TIPOLOGÍA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI,
CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”
III. FORMULARIOS LICITACIÓN INTERNACIONAL
CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO
NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..
1.1
PRESENTACIÓN Y COMPROMISO
El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el Servicio de Contratación de
Obras (SECOB) para la ejecución de “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA
ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN
LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”, luego de
examinar el pliego del presente procedimiento de ejecución de obras, al presentar esta
oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado
de ....... si es persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación o
consorcio) declara que:
1. El oferente es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de estos
pliegos.
2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en
ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no
aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.
3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u
otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento de ejecución
de obras y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no
haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la
competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o
coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas,
abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes
relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a
abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o y, en general,
de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la
competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el
resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de
contratación. En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una
práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley
Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado del Ecuador, si se evidencia
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
126
la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general
cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la
presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de
otro proveedor u oferente, en este proceso de contratación.
4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial
aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos
vehículos y materiales que se incorporarán a la obra, así como los que se utilizarán
para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del
oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su
utilización.
5. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la construcción del
proyecto, de acuerdo con el pliego, realizará las obras en el plazo y por los precios
unitarios indicados en el Formulario de Oferta; que al presentar esta oferta, ha
considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución
contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales,
de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes en el Ecuador.
6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha
efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley;
entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la Entidad
Contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de
contratación en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o
ejecución, incluyéndose preparación del pliego, aprobación de documentos, calificación
de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento
desierto, recepción de productos o servicios, administración o supervisión de contratos
o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual.
7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos
establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 que anteceden, la Entidad Contratante le
descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato,
observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y
perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.
8. Conoce las condiciones del sitio de la obra, ha estudiado los planos, especificaciones
técnicas y demás información del pliego, las aclaraciones y respuestas realizadas en el
proceso, y en esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo
desconocimiento por estas causas.
9. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este proyecto
son solamente aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o disminución, por lo que
está dispuesto a efectuar los aumentos y/o disminuciones de las cantidades requeridas
que fueren necesarios, a los precios unitarios de la oferta, y dentro de los límites
indicados en los planos y especificaciones técnicas, y utilizando la modalidad de
contratos complementarios, órdenes de trabajo, costo más porcentaje y aumento de
cantidades de obra.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
127
10. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a
ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que cuente la Entidad
Contratante, los mismos que declara conocerlos; y en tal virtud, no podrá aducir error,
falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar
ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios.
11. Conoce y acepta que la Entidad Contratante se reserva el derecho de adjudicar el
contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses
nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o
indemnización a su favor.
12. Se somete a las disposiciones de la Ley aplicable y vigente en el Ecuador, así como a
las relacionadas directamente al objeto del contrato.
13. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación, así como de las
declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, al
tiempo que autoriza a la Entidad Contratante a efectuar averiguaciones para comprobar
u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas,
económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que se comprobare
administrativamente por parte de las entidades contratantes que el oferente o
contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información
que conforma su oferta, dicha falsedad ideológica será causal para descalificarlo del
procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido o contratista incumplido,
según corresponda, previo el trámite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones
judiciales a las que hubiera lugar.
14. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la
ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o
descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica
puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las
consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.
15. Bajo juramento, que no está incurso en inhabilidades para contratar con el Estado
Ecuatoriano.
16. En caso de que sea adjudicatario, conviene en:
a) Firmar el contrato dentro del término máximo de 30 días desde la notificación
con la resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la
suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes.
b) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del
contrato, y mantener o reparar la obra hasta su recepción definitiva.
c) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del
contrato, y mantener o reparar la obra hasta su recepción definitiva.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
128
d) Si el oferente que resulte adjudicado fuere extranjero, previamente a la firma del
contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el país conforme lo
disponen el artículo 6 y la Sección XIII de la Ley de Compañías; y, a obtener el
RUP).
Firma del Representante Legal o Procurador Común
Lugar y Fecha
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
129
1.2
DATOS GENERALES DEL OFERENTE.
NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o
asociación; en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se
determinará al representante legal, apoderado o procurador común, de ser el caso).
País de origen:
Ciudad:
Calle (principal)
No:
Calle (intersección):
Teléfono(s):
Correo electrónico
Cédula de Ciudadanía (Pasaporte):
R.U.C:
En caso de tener domicilio en el
Ecuador
Ciudad:
Calle (principal)
No:
Calle (intersección):
Teléfono(s):
Firma del Representante Legal o Procurador Común
Lugar y Fecha
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
130
1.3
NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S)O
DEPERSONAS JURÍDICAS OFERENTES.
PARTÍCIPE(S)
MAYORITARIOS
A. DECLARACIÓN
En mi calidad de representante legal de…….. (Razón social) declaro bajo juramento y en
pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:
1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionista o partícipes mayoritarios
que detallo más adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté inhabilitado en el
RUP para participar en los procedimientos de contratación pública;
2. Que la compañía a la que represento…… (El oferente deberá agregar la palabra SI, o la
palabra, NO, según corresponda a la realidad) está registrada en la BOLSA DE VALORES.
(En caso de que la persona jurídica tenga registro en alguna bolsa de valores, deberá
agregar un párrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud sus
acciones se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores.)
3. Me comprometo a notificar a la Entidad Contratante la transferencia, cesión, enajenación,
bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de
participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo,
acepto que la Entidad Contratante declare unilateralmente terminado el contrato
respectivo.(Esta declaración del representante legal solo será obligatoria y generará efectos
jurídicos si la compañía o persona jurídica NO cotiza en bolsa)
4. Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada
esté domiciliado en un paraíso fiscal que no sea miembro de Corporación Andina de
Fomento, la Entidad Contratante descalifique a mi representada inmediatamente.
5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la Entidad Contratante,
al Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, o a los órganos de control, a efectuar
averiguaciones para comprobar tal información.
6. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la
verdad, la Entidad Contratante:
a. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo
19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-;
b. Descalifique a mi representada como oferente; o,
c. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64
de la LOSNCP, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.
Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
131
B. NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES:
TIPO DE PERSONA JURÍDICA:
Compañía Anónima
Compañía de Responsabilidad Limitada
Compañía Mixta
Compañía en Nombre Colectivo
Compañía en Comandita Simple
Sociedad Civil
Corporación
Fundación
Asociación o consorcio
Otra
Nombres completos del
socio(s), accionista(s),
partícipe(s)
Número de cédula de
Porcentaje de participación
identidad, RUC o
en la estructura de
Domicilio
identificación similar emitida
propiedad
Fiscal
por país extranjero, de ser de la persona jurídica
el caso
NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de
igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s)
o partícipe (s), para lo que se usará el siguiente formato:
Nombres completos del
socio(s), accionista(s),
partícipe(s)
Número de cédula de
Porcentaje de participación
identidad, RUC o
en la estructura de
identificación similar emitida
propiedad
por país extranjero, de ser de la persona jurídica
el caso
Domicilio
Fiscal
Notas:
1. Este formato 1.3 del Formulario de la oferta solo será llenado por personas
jurídicas. (Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las
asociaciones o consorcios que sean personas jurídicas, constituidos de
conformidad con el artículo 26 de la LOSNCP.)
2. La falta de presentación del formato por parte de la Persona Jurídica será causal
de descalificación de la oferta.
3. Las personas naturales no están obligadas a presentar el Formato 1.3 del
Formulario de la Oferta.
Firma del Representante Legal o Procurador Común
Lugar y Fecha
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
132
1.4 SITUACIÓN FINANCIERA
La situación financiera del oferente nacional se demostrará con la presentación del
formulario de declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue
entregada al Servicio de Rentas Internas SRI. Para el caso de oferentes extranjeros con el
documento que acredite tal situación presentados a la autoridad competente del país al que
pertenezca.
EL participante presentará la información requerida por la entidad para los índices
financieros por ella solicitada, conforme el siguiente cuadro:
Índice
Solvencia**
Endeudamiento**
Indicador solicitado
Indicador
declarado
por el
oferente
Observaciones
Activo Corriente
/
Pasivo
Corriente = o > 1.00
Pasivo Total / Patrimonio < 0,85
Firma del Representante Legal o Procurador Común
Lugar y Fecha
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
133
1.5
TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS
NÚMERO
DESCRIPCION
DE
CÓDIGO
DEL RUBRO
RUBRO
UNIDAD
CANTIDAD
P. UNIT.
P.TOTAL
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (en números y letras), sin IVA
Firma del Representante Legal o Procurador Común
Lugar y Fecha
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
134
1.6
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
NOMBRE DEL OFERENTE :
Hoja …….. de ……..
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CODIGO N :
RUBRO
UND.
ESPECIFICACION :
EQUIPO
DESCRIPCION
Horas/Equipo
TARIFA
C / HORA
Rend. u/h
COSTO TOTAL
A
B
C=A*B
R
D=C*R
SUB - TOTAL ( M )
MANO DE OBRA
DESCRIPCION
Horas/Hombre
JOR. / HORA
C / HORA
Rend. u/h
COSTO TOTAL
A
B
C=A*B
R
D=C*R
CANTIDAD
P. UNITARIO
COSTO TOTAL
A
B
C=A*B
SUB - TOTAL ( N )
MATERIALES
DESCRIPCION
UND.
SUB - TOTAL ( O )
TRANSPORTE
DESCRIPCION
UND.
CANTIDAD
DMT (Km)
A
TARIFA (Km)
B
C
COSTO TOTAL
D=A*B*C
SUB - TOTAL ( P )
TOTAL COSTOS DIRECTOS ( M+N+O+P )
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
UTILIDAD
________________________________
PRECIO DE CALCULO
FIRMA DEL OFERENTE O SU
REPRESENTANTE
PRECIO OFERTADO EN DOLARES $
LUGAR y FECHA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
135
1.7
METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN
Indicar con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes
trabajos de ejecución de las obras. Se considerará la correcta secuencia de actividades y el
número de frentes de trabajo simultáneo que se propone. Usar las hojas que se consideren
necesarias. El oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la
metodología que propone usar. Adicionalmente el oferente de manera obligatoria
presentará la programación y cronogramas de obra en formato Microsoft Project, de
forma impresa y en dispositivo magnético
Firma del Representante Legal o Procurador Común
Lugar y Fecha
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
136
1.8
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS
Rubro
Cantidad
Precio
unitario
Tiempo en (meses)
Precio
total
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
Inversión mensual
Avance parcial en %
Inversión acumulada
Avance acumulado en %
Firma del Representante Legal o Procurador Común
Lugar y Fecha
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
137
1.9
EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Valor
Plazo
del
contractua Fechas de ejecución Observaciones
Contrat
l
o
Terminació
Inicio
n
A) Experiencia en obras similares
Con un acta de entrega-recepción provisional o definitiva
1
2
3
B) Contratos en ejecución con un avance de al menos el 75% contratado
1
2
3
Contratante
Objeto del
contrato
NOTA: Se adjuntará la planilla de avance que justifica el porcentaje requerido o la certificación
correspondientes según el caso.
Firma del Representante Legal o Procurador Común
Lugar y Fecha
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
138
1.10
PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO
Nacionalida
Fecha Cargo a
Nombre
Título
Participación
d
grado ocupar
Experiencia en
obras
Observaciones
similares
Firma del Representante Legal o Procurador Común
Lugar y Fecha
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
139
1.11
EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO
Detalle del
equipo (Tipo,
Fecha de
potencia,
fabricación
capacidad,
etc.)
Ubicación
actual
Propietario
actual
Matrícula Observaciones
No. **
** La columna con información de matrícula deberá ser completada exclusivamente
tratándose de vehículos y equipo caminero.
Firma del Representante Legal o Procurador Común
Lugar y Fecha
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
140
1.12
COMPROMISO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
Yo, ........................................., en mi calidad de persona natural / REPRESENTANTE LEGAL de
……………………, de profesión .............................., con número de RUC …………., me
comprometo a darle fiel y estricto cumplimiento a lo determinado en el numeral 1.19 de estos
pliegos que estipulan “En los contratos de ejecución de obras que incorporen bienes de
capital se observará y aplicará la transferencia tecnológica, que permita a la entidad
contratante asumir la operación y utilización de la infraestructura y los bienes que la integran,
la transferencia de conocimientos técnicos que el contratista debe cumplir con el personal y
la eventual realización de posteriores desarrollos o procesos de control y seguimiento, de así
requerirse. En las condiciones particulares del contrato se agregará la cláusula pertinente,
cuando corresponda”; en el caso de que suscriba el contrato de ejecución de las obras.
Firma del Representante Legal o Procurador Común
Lugar y Fecha
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
141
SECCIÓN II. FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL
TECNICO Y HOJA DE VIDA
2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO
Hoja ____ de ___
Yo, (nombre del profesional), me comprometo con (nombre del oferente) a prestar mis
servicios en calidad de (título profesional), para (cargo asignado) durante la realización del
proyecto, en caso de adjudicación, adjuntando al presente compromiso mi hoja de vida
correspondiente, numeral 2.2 de este formulario.
Lugar y Fecha
__________________________
(Firma, Nombre y Número CC)
(Profesional Asignado al Proyecto)
Notas:
1. Este formulario deberá estar firmado por el profesional para ser considerado en el
proyecto, exclusivamente.
2. Incluir información de cada experiencia profesional en el formato detallado en el
numeral 2.2 de este formulario.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
142
2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO
Hoja ___ de ___
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.
Nombres completos:
Lugar y fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
Título profesional:
Fecha de graduación:
Título IV nivel:
Fecha de obtención:
Experiencia profesional:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Empresa / Institución:
Contratante:
Proyecto:
Monto del proyecto:
Papel desempeñado:
Tiempo de participación:
Actividades relevantes:
Firma del Representante Legal o Procurador Común
Lugar y Fecha
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
143
SECCIÓN III. FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO
Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte, ……….. ………,
debidamente representada por …………… ………….; y, por otra parte, ……… representada
por …………… …………...
Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse,
acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociación o Consorcio para participar en el
proceso licitatorio internacional convocado por………………….., para………………….
En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformación de la
asociación o consorcio, declaran bajo juramento que formalizarán el presente compromiso
mediante la suscripción de la pertinente escritura pública y domiciliarán a la Asociación o
consorcio en el Ecuador en el término máximo de 30 días.
Los promitentes asociados o consorciados presentarán la información considerando los
porcentajes de participación en relación a índices, calidades, condiciones, experiencia o
cualquier otro indicador puntuable, conforme al siguiente detalle:
(Se deberá adjuntar cuadro con el detalle antes referido)
Atentamente,
Promitente Consorciado 1
RUC No.
Promitente Consorciado 2
RUC No.
Promitente Consorciado (n)
RUC No.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
144
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS (SECOB)
LICITACIÓN INTERNACIONAL No. LPI-SECOB-CAF-011-2015
“CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO
TIPOLOGÍA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI,
CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”
PROYECTO DE CONTRATO DE LICITACIÓN INTERNACIONAL
IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE LICITACIÓN INTERNACIONAL
Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte (nombre de la Entidad
Contratante), representada por (nombre de la máxima autoridad o su delegado), en calidad de
(cargo), a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra (nombre del
contratista o de ser el caso del representante legal, apoderado o procurador común a nombre
de “persona jurídica”), a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se
obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:
Cláusula Primera.- ANTECEDENTES
1.1 Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la
CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego de la LICITACIÓN INTERNACIONAL (No.) para
(describir objeto de la contratación).
1.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria (No.), conforme consta en la certificación conferida por (funcionario
competente y cargo), mediante documento (identificar certificación).
1.4. Luego del proceso correspondiente, (nombre) en su calidad de máxima autoridad de la
CONTRATANTE (o su delegado), mediante resolución (No.) de (día) de (mes) de (año),
adjudicó la ejecución de la obra (establecer objeto del contrato) al oferente (nombre del
adjudicatario).
1.6. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria (No.),
conforme consta en la certificación conferida por (funcionario
competente y cargo), mediante documento (identificar certificación).
1.7. Luego del proceso correspondiente, (nombre) en su calidad de máxima autoridad de la
CONTRATANTE (o su delegado), mediante resolución (No.) de (día) de (mes) de (año),
adjudicó la ejecución de la obra (establecer objeto del contrato) al oferente (nombre del
adjudicatario).
Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2.1Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
145
a) El pliego (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) incluyendo las
especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra
contratada.
b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras publicados en este
pliego.
c) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.
d) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA.
e) La resolución de adjudicación.
f) Las certificaciones de (dependencia a la que le corresponde certificar), que acrediten la
existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de
las obligaciones derivadas del contrato.
Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO
3.1 El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar
a entera satisfacción de la misma (describir detalladamente el objeto de la contratación).
Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos,
especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones
generales de los contratos de Ejecución de Obras, instrucciones de la entidad y demás
documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que
forman parte del mismo sin necesidad de protocolización, y respetando la normativa legal
aplicable.
Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO
4.1. El valor estimado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al
CONTRATISTA, es el de (cantidad exacta en números y letras) dólares de los Estados Unidos
de América, más IVA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA.
4.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única
compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto,
derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será
añadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 4.1.
Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO
5.01. La CONTRATANTE pagará al Contratista, con cargo a la ______ (certificación
presupuestaria) denominada “______”, el precio del Contrato de la siguiente forma:
5.02. Anticipo: El 30___% del monto total convenido, esto es la suma de ______ DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. ______), será cancelado dentro de
30 (treinta) días hábiles contados a partir de la firma de este contrato, a la cuenta que
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
146
designe el contratista, previa entrega de una garantía bancaria o póliza de seguros que
cubra el 100% del valor del anticipo.
El valor por concepto de anticipo será entregado en una cuenta que el CONTRATISTA
aperturará en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en
más de un cincuenta por ciento. El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante
el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El Administrador
del Contrato designado por la Contratante verificará que los movimientos de la cuenta
correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.
El anticipo que la CONTRATANTE haya entregado al CONTRATISTA para la ejecución
de la obra, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.
No habrá lugar a alegar mora de la CONTRATANTE, mientras no se amortice la
totalidad del anticipo otorgado.
5.03. El 70___ % restante, esto es la suma de ______ DÓLARES DE LOS ESTADOS DE
AMÉRICA (USD. ______), se cancelará mediante pago contra presentación de
planillas en periodo: mensual, debidamente aprobadas por la Fiscalización y la
administración del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo
y cualquier otro cargo al CONTRATISTA legalmente establecido.
No habrá lugar a alegar mora de parte de la Contratante, mientras no se amortice la
totalidad del anticipo otorgado.
5.04. Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la Fiscalización, en el plazo de CINCO (5)
de días, la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el
CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se
procederá al pago dentro del plazo de DIEZ (10) días contados desde la aprobación. Si
la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción,
transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe
ser pagada por la CONTRATANTE.
En el caso que, una vez formuladas las observaciones por parte de la Fiscalización, el
Contratista no presentare la planilla con los respectivos cambios o no expresara las
razones fundadas de su objeción en el plazo de CINCO (5 días), se entenderá que las
observaciones fueron aceptadas y se tramitará la planilla por parte de la Fiscalización.
5.05. La Contratante pagará las planillas previa aprobación de la Fiscalización; se evitará
caer en el retardo injustificado de pagos.
5.06. En los CINCO (5) primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el
CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de
obra ejecutadas durante los (establecer periodo: mensual, bimensual, etc.) anteriores.
Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de
Cantidades y Precios para cada rubro señalada en el Formulario de Oferta.
Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del
CONTRATISTA ni recepción por parte de la contratante; las obras serán recibidas
parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
147
Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán
incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se
calculará conforme a los precios unitarios correspondientes.
Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección cada periodo:
bimensual que comprobará el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones
por parte de la Fiscalización, el CONTRATISTA esta obligado a solucionarlos, si las
objeciones presentadas son por causas imputables al CONTRATISTA, caso contrario
se procederá a presentar las planillas que correspondan.
5.07. Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se
efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las
cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la Contratante, previa la
aprobación de la fiscalización y administración del contrato.
5.08. Planillas de liquidación: Junto con la solicitud de entrega-recepción provisional de las
obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta final, salvo el
rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepción definitiva.
5.09. Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes
reglas:
1.
Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la
"Tabla de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios", con sujeción a los precios
unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y
por las cantidades reales de trabajos ejecutados.
2.
Dentro de los cinco (5) días de cada periodo, el CONTRATISTA preparará la
correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización.
3.
Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y
otros que correspondan.
4.
Con las planillas, el CONTRATISTA presentará el estado de avance del proyecto
y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción,
unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor
ejecutado hasta el mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y
el valor acumulado hasta la fecha, expresado en Dólares de los Estados Unidos
de América.
5.
Los documentos mencionados en el numeral anterior, se elaborarán según el
modelo preparado por la CONTRATANTE y será requisito indispensable para
tramitar el pago de la planilla correspondiente.
6.
La fiscalización, en el plazo de CINCO (5) días, aprobará u objetará la planilla.
7.
Si la Fiscalización, en el plazo señalado, no aprueba o no expresa las razones
fundamentadas para su objeción, transcurrido dicho plazo, se entenderá que la
planilla ha sido aprobada.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
148
8.
En el caso que, una vez formuladas las observaciones por parte de la
Fiscalización, el Contratista no presentare la planilla con los respectivos cambios
o no expresara las razones debidamente fundadas o razonadas de su objeción en
el plazo de CINCO (5 días), se entenderá que las observaciones fueron
aceptadas y se tramitará la planilla por parte de la Fiscalización.
9.
Con la aprobación expresa o tácita continuará el trámite de pago.
5.10. Requisito previo al pago de las planillas: Previamente al pago de las planillas el
CONTRATISTA presentará el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social los aportes y fondos de reserva de los trabajadores que estuviese
empleando en la obra y una copia de las planillas de pago al IESS, Sin este requisito
la CONTRATANTE no realizará pago alguno, conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley
de Seguridad Social, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 465, de 30
de noviembre de 2001, excepto en el caso de que sus trabajadores y empleados
estén bajo otro régimen legal de contratación.
5.11. De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que
procedan, de acuerdo con el Contrato.
5.12. Pagos Indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la
CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra,
sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón,
debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA
a satisfacer las
reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE,
reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional,
establecido por el Banco Central del Ecuador.
Cláusula Sexta.- GARANTÍAS
6.01. El contratista, previo la suscripción del contrato, ha presentado y entregado las
garantías de fiel cumplimiento del contrato por el cinco por ciento (5%) de su valor, y
del cien por ciento (100%) del valor del anticipo, de conformidad con la siguiente
descripción:
6.02. Garantía de Fiel Cumplimiento.- Previa la suscripción del contrato, el Contratista para
asegurar el fiel cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que
contrajese con terceros relacionadas con él, rinde una garantía a satisfacción del
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, consistente en ______ No. ______,
otorgada por ______, por el valor de ______ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA (USD. ______), a favor de la SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE
OBRAS, valor que equivale al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato.
6.03. Garantía de Buen Uso del Anticipo.- Para recibir el anticipo acordado, el Contratista
entrega una garantía a satisfacción del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS,
consistente en ______ No. ______, otorgada por ______, por el valor de ______
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. ______), a favor del
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, que cubre el ciento por ciento (100%)
del valor total de dicho anticipo.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
149
6.04 Garantías Técnicas.- Para aquellas obras que requieran la provisión de bienes se
deberá presentar las correspondientes garantías técnicas.
6.05. Vigencia de las Garantías.- Será obligación del Contratista mantener en vigencia la
garantía otorgada.
La renovación de la garantía se lo hará por lo menos con diez (10) días de anticipación a su
vencimiento, caso contrario el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS la podrá hacer
efectiva sin más trámite.
El contratista tiene la obligación de mantener vigentes las garantías de fiel cumplimiento del
contrato hasta la suscripción del acta de entrega-recepción definitiva y la liquidación del
contrato que extinguen las obligaciones pactadas; en tanto que la de buen uso del anticipo
previa verificación de su amortización. De no renovarse las garantías con por lo menos diez
(10) días de anticipación a su vencimiento, el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
las hará efectivas, sin más trámite que su presentación a la entidad emisora.
6.06. Las garantías estipuladas en el contrato, son incondicionales, irrevocables y de cobro
inmediato, sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución el
requerimiento del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, beneficiaria de la garantía.
En caso de incumplimiento de las obligaciones del Contratista, emanadas de las garantías
requeridas, el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS podrá exigir, el pago de multas
en los términos establecidos en este contrato, sin perjuicio del derecho que se reserva el
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS de requerir el resarcimiento y pago de daños y
perjuicios de conformidad con la Ley y de acuerdo al procedimiento de solución de
controversias previsto en este instrumento.
6.07
1)
Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales serán ejecutadas por el
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS en los siguientes casos:
La garantía de fiel cumplimiento del contrato:
a) Cuando el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, declare anticipada y
unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al contratista.
b) Cuando el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS determine un
incumplimiento contractual que motive aquella decisión.
c) Si la Contratista no la renovase diez (10) días antes de su vencimiento.
d) Cuando un juez competente disponga su pago por obligaciones a favor de
terceros relacionados con el contrato, no satisfechas por el Contratista.
e) Cuando el monto total de multas impuestas al Contratista, por incumplimiento a
las obligaciones previstas en este Contrato, sea igual o superior al cinco por
ciento (5%) del valor total del Contrato.
2)
La garantía del buen uso del anticipo:
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
150
a) Si el Contratista no la renovase diez (10) días antes de su vencimiento y en
caso de terminación unilateral del contrato.
b) En caso de que el Contratista no pague al SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE
OBRAS el saldo adeudado del anticipo, después de diez (10) días de notificado
con la liquidación del contrato.
3) La Garantía Técnica regirá a partir de la recepción de la Obra y entrega del bien.
CLÁUSULA SÉPTIMA.- PLAZO
7.1.-El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados
(contrucción es de 240 (DOSCIENTOS CUARENTA) días calendario, contados a partir de la
suscripción del contrato, los cuales serán ejecutados en TRES TURNOS DIARIOS, SIETE
DÍAS A LA SEMANA, contados a partir de (establecer si desde la fecha de la firma del
contrato, desde la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible, o desde
cualquier otra condición, de acuerdo a la naturaleza del contrato), de conformidad con lo
establecido en la oferta.
CLÁUSULA OCTAVA.- PRORROGAS DE PLAZO
8.1. La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales fijados en este
contrato, en los siguientes casos:
a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado por el Administrador del Contrato, previo
informe de la Fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso
fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin
necesidad de que medie notificación por parte del Administrador del Contrato
(Paralización Autorizada).
b) Cuando el CONTRATANTE ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se
produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de
Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios de este contrato, para lo que se
utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u
órdenes de trabajo.
c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el
cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la
Fiscalización, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.
d) Si el CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativoscontractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en
la ejecución de los trabajos.
El CONTRATISTA para obtener la prórroga de plazo deberá solicitarlo por escrito, de manera
motivada dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que
motiva la petición.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
151
8.2. En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma de avance
de obra y/o de devengación del anticipo según sea el caso, que sustituirá al original o
precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido (Reprogramación de cronograma
valorado de ejecución de obra).
8.3. Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización del
Administrador del Contrato y de la máxima autoridad de la CONTRATANTE o su delegado,
previo informe de la Fiscalización.
CLÁUSULA NOVENA.- MULTAS
9.1.-Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones
contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa de (valor establecido por
la CONTRATANTE, de acuerdo a la naturaleza del contrato.).
La multa será del 1 por 1.000 por cada día de retardo en el objeto de este procedimiento.
(El porcentaje para el cálculo de las multas lo determinará la entidad en función del
incumplimiento y del proyecto, por cada día de retraso, por retardo en el cumplimiento de las
obligaciones contractuales según el cronograma valorado, o por el incumplimiento de otras
obligaciones contractuales. El porcentaje para el cálculo de las multas se deberá determinar
dentro de la legalidad y razonabilidad, que implica la comprobación del hecho y la correlativa
sanción, y no podrá ser menor al 1 por mil del valor total del contrato, por día de retraso).
Además, el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS sancionará al Contratista, con multa
diaria equivalente al 1 por 1.000 del Precio del Contrato en los siguientes casos:
1. Si no dispone del personal técnico, administrativo u operacional o del equipo de
construcción de acuerdo a los compromisos contractuales.
2. Si el Contratista no acatare las órdenes del Administrador y Fiscalizador de Obras,
durante el tiempo que dure este incumplimiento.
3. Cuando intencionalmente el Contratista obstaculice los trabajos de otros Contratistas o
de los trabajadores del Contratante.
4. Por incumplimiento de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional,
5. En el evento de incumplir las reglas o condiciones de planillaje detalladas en el presente
contrato.
6. Estas multas serán impuestas a partir del primer día de notificación del incumplimiento y
mientras dure éste.
Deducción de las multas:
1. Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla mensual
correspondiente o en la planilla de liquidación final.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
152
En todos los casos, si el valor de las multas excediere el 5% del valor del contrato, la
Entidad Contratante podrá dar por terminado unilateral y anticipadamente el contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS
10.01. El valor de este contrato es fijo y no estará sujeto a reajuste por ningún concepto.
10.02. El contratista renuncia voluntariamente a cualquier reclamo anterior o posterior por
reajuste de precios.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- SUBCONTRATACIÓN
11.1.- El CONTRATISTA podrá subcontratar los trabajos en los que el monto máximo no
supere el 30% del valor del contrato.
11.2. El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u
omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por
ellos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
12.1. Además de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las
especificaciones técnicas y demás documentos habilitantes que forman parte del presente
contrato, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural
y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del
mismo o en norma legal específicamente aplicable.
12.2. El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el
Código del Trabajo y en las Leyes de Seguridad Social, adquiriendo, respecto de sus
trabajadores, la calidad de patrono, sin que el CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna
por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con
el personal que pudiere estar subcontratado.
12.3. El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra sobre la base de los estudios que
le fueron entregados por la entidad CONTRATANTE, en tal virtud, no podrá aducir error,
falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación
del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. Los eventos señalados
se podrán autorizar y contratar solo si fueren solicitados por la fiscalización.
12.4. Es obligación del CONTRATISTA el utilizar todos los sistemas informáticos y de
control implementados por la CONTRATANTE y de ser el caso acudir a reuniones de
trabajo.
12.5. El CONTRATISTA deberá ejecutar un Plan de Manejo Ambiental y cumplir con la
normativa ambiental aplicable, y de Seguridad Ocupacional y Seguridad Industrial Vigente.
12.6. El CONTRATISTA deberá instalar, a su costa, todos los letreros informativos, avisos
de peligro y precaución y demás advertencias necesarias, requeridos por el contrato y las
leyes vigentes, para la debida protección al público, personal de Fiscalización y del mismo
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
153
contratista, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de
servicios públicos, para lo cual los diseños serán entregados por la entidad contratante.
12.7. El CONTRATISTA se obliga a incluir dentro de su nómina de mano de obras que
laborará en el proyecto al menos el 25% de personal provisto por la Red Socio Empleo
(Unidad Adscrita al Ministerio de Relaciones Laborales) durante todo el período de ejecución
de la obra. En el caso de que la Red Socio Empleo no disponga del personal para la
contratación que quiere el contratista o en los porcentajes mencionados, la Red Socio Empleo
emitirá una certificación por escrito del particular tanto al contratista como al SECOB, en este
caso el contratista, luego de la aprobación de la Dirección de Asesoría Jurídica, podrá
contratar libremente y de acuerdo a sus necesidades, a través de otros mecanismos de
búsqueda de personal.
12.8. Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de
obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar
debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo
convenido, a entera satisfacción del CONTRATANTE.
12.9. El CONTRATISTA debe renovar las garantías que con motivo de este contrato haya
rendido al CONTRATANTE.
12.10. El CONTRATISTA se compromete a presentar el cronograma valorado de avance de
obra, y el cronograma para devengar el anticipo a la fecha de la firma del contrato.
12.11. Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA
ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de
Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios que forma parte del presente
contrato.
12.12. Conforme el numeral 408-28 Planos de registro de las Normas de Control Interno para
las Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que
Dispongan de Recursos Públicos que indica “Todas las modificaciones que se realicen en la
obra deben incorporarse en los planos finales de construcción, con el fin de reflejar fielmente
cómo se construyó y su localización exacta. El contratista, debe elaborar los planos de registro
que incorporen las modificaciones realizadas durante la construcción, con el fin de que reflejen
las características de las obras realmente construidas, así como su localización exacta”. El
Contratista deberá entregar los planos de construcción de la obra como fue ejecutada (ASBUILT) previo a la solicitud de recepción provisional de la obra. Se entregará un juego de
originales impresos y una copia de planos digitales. La entrega de estos planos deberá ser
reflejada en la metodología de trabajo.
12.13. El Contratista deberá dar cumplimiento a las jornadas de trabajo en los turnos
determinados, con la finalidad de cumplir el plazo establecido para la ejecución del proyecto,
únicamente si la fiscalización aprueba jornadas diferentes de trabajo, justificadas por razones
técnicas, económicas o administrativas, el Contratista podrá omitir laborar en tres turnos
diarios y jornadas continuas.
12.14. El Contratista deberá contar con el personal técnico de su propuesta, en cada una de
las especialidades requeridas y presentadas dentro de la misma, en función del tiempo de
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
154
participación requerido por la contratante, laborando en las jornadas establecidas y
garantizando la ejecución del proyecto con profesionales calificados.
12.15. El Contratista trabajará con mínimo cuatro frentes de trabajo simultáneos. Lo cual
deberá verse reflejado en la presentación de un cronograma de actividades de la Obra. Con
la finalidad de dar cumplimiento con los tiempos establecidos dentro del contrato.
12.16. El Contratista se obliga a dar cumplimiento a la Resolución No. 16 emitida por el
Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia de fecha 18 de agosto de 2008 relativo a
“Trabajos prohibidos para adolescentes y menores”.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE.
Son obligaciones de la CONTRATANTE las siguientes:
13.1. Dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución del
Contrato, en un plazo de quince (15) días contados a partir de la petición escrita formulada por
el CONTRATISTA.
13.2.- Realizar las gestiones que le correspondan efectuar al CONTRATANTE, ante los
distintos organismos públicos, en un plazo de treinta (30) días contados a partir de la petición
por escrito, formulada por el CONTRATISTA.
13.3. En caso de ser necesario, celebrar los contratos complementarios en un plazo de
treinta (30) días a partir de la decisión de la máxima autoridad.
13.4. Designar al Administrador y Fiscalizador de Contrato.
13.5. Pagar oportunamente al CONTRATISTA.
13.6.
Por medio de la Dirección de Asesoría Jurídica previo a la suscripción de este
contrato; y por medio de la Dirección de Administración de Contratos al momento de la
ejecución de la obra, velar por el estricto cumplimiento de la disposición contenida en el oficio
No. MCDS-CGPE-2012-0045-OF del 18 de julio de 2012, suscrito por el Coordinador General
de Proyectos Emblemáticos del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, en lo que
respecta a lo indicado por la Red Socio Empleo (Unidad Adscrita al Ministerio de Relaciones
Laborales).
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:
14.1 LA CONTRATANTE designa al (nombre del designado), en calidad de administrador del
contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que
forman parte del presente contrato.
14.2 LA CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará
cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación
del texto contractual.
14.3 El administrador del contrato velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
155
para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar,
incluida la ejecución de las garantías cuando fuere el caso.
El Administrador del Contrato velará porque la fiscalización actúe de acuerdo con las
especificaciones constantes en los pliegos o en el propio contrato y porque se observen las
normas de seguridad y salud ocupacional.
Dentro de sus funciones está administrar el contrato en representación del Contratante y
supervisar la construcción de la obra dando las directrices a la Fiscalización con la asesoría
del equipo técnico del CONTRATANTE.
En caso de ampliación del plazo y de resoluciones que impliquen el incremento del valor
total del contrato, el Administrador del Contrato solicitará autorización a la Máxima autoridad
de la entidad CONTRATANTE o a su DELEGADO; e informará al Delegado de la Entidad
Requirente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- DE LA FISCALIZACIÓN:
15.1 El Fiscalizador velará por la correcta ejecución de la obra, a fin de que el proyecto se
ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, cronogramas de
trabajo, recomendaciones de los diseñadores, normas técnicas aplicables, y en caso de
requerirse deberá realizar diseños o los cambios que se requiera para la correcta ejecución
de la obra. La fiscalización será de contratación externa a través de un proceso licitatorio.
Por tanto el Fiscalizador deberá:
a) Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del
contrato de construcción, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños
definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los
diseñadores y normas técnicas aplicables.
b) Detectar y solucionar oportunamente errores y/u omisiones de los diseñadores así
como imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que
subsanen la situación.
c) Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados.
d) Dar soluciones técnicas de manera oportuna a problemas surgidos durante la
ejecución del contrato.
e) Verificar que el equipo y personal técnico sea idóneo y suficiente para la obra.
f) Obtener información estadística sobre personal, materiales, equipos, condiciones
climáticas, tiempo trabajado, etc. del proyecto.
g) Mantener informados al Administrador del avance de obra y problemas surgidos en la
ejecución del proyecto.
h) La fiscalización en caso de requerirlo realizará los rediseños que amerite la obra con la
debida autorización del Administrador del contrato.
Adicionalmente el Fiscalizador realizará:
a) Revisión y actualización de los programas y cronogramas presentados por el
contratista.
b) Ubicar en el terreno todas las referencias necesarias, para la correcta ejecución del
proyecto.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
156
c) Aplicar durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y/o
soluciones técnicas que estime necesarias en el diseño y construcción de las obras,
inclusive aquellas referidas a métodos constructivos.
d) Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la
exactitud de la planilla única de pago.
e) Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la
de los rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio que deberá ejecutarse
directamente o bajo la supervisión de su personal.
f) Resolver las dudas en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles
constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto.
g) Preparar periódicamente, los informes de fiscalización dirigidos al Contratante, que
contendrán por lo menos la siguiente información:
a. Análisis del estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos
económicos, financieros y de avance de obra.
b. Cálculo de cantidades de obra y determinación de volúmenes acumulados.
c. Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio, y comentarios al
respecto.
d. Análisis y opinión sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en obra.
e. Análisis del personal técnico del contratante.
f. Informe estadístico sobre las condiciones climáticas de la zona del proyecto.
g. Referencia de las comunicaciones cursadas con el contratista.
h. Otros aspectos importantes del proyecto.
i. Calificar al personal técnico de los constructores y recomendar reemplazo del
personal que no satisfaga los requerimientos necesarios.
j. Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos
contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de funcionamiento.
k. Anotar en el libro de obra las observaciones, instrucciones o comentarios que
a su criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo
de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se consignarán
adicionalmente por oficio regular.
l. Verificar que el contratista disponga de todos los diseños, especificaciones,
programas, licencias, permisos y demás documentos contractuales.
m. Coordinar con el contratista, en representación del contratante, las actividades
más importantes del proceso constructivo.
n. Participación como observador en las recepciones provisional y definitiva
informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad
y exactitud de los pagos realizados.
o. Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el contratista y
sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso.
p. Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante
la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada.
q. En proyectos de importancia, preparar memorias técnicas sobre los
procedimientos y métodos empleados en la construcción de las obras.
r. Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales y obras o parte de
ellas.
s. Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborales, reglamentos de
seguridad industrial y leyes ambientales.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
157
Suspensión de los Trabajos: La fiscalización dispondrá la suspensión de una parte o de la
totalidad de la obra, en cualquier momento, cuando se detecte incumplimiento del diseño y
especificaciones en las obras contratadas. La suspensión durará hasta que el contratista
acate las recomendaciones impartidas por la fiscalización, que no podrá ser mayor a 30 días.
Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán lugar a prórroga de
plazo, pagos adicionales o indemnizaciones al contratista.
Trabajos Defectuosos o no Autorizados: Cuando la fiscalización determine que los trabajos
realizados o en ejecución fueran defectuosos, por causas imputables al contratista, por el
empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos,
especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización, ésta
ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN
CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO.
16.1. Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o
convenir en la ejecución de trabajos bajo las modalidades de diferencias en cantidades de
obra u órdenes de trabajo.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO
17.1.- El presente contrato termina:
1. Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.
2.
Por mutuo acuerdo de las partes.
3.
Por sentencia ejecutoriada que declaren la nulidad del contrato o la resolución
del mismo.
4.
Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE.
5.
Por causas imputables a la CONTRATANTE.
La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este
Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE DEL
OBJETO DEL CONTRATO
18.1. RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición del
CONTRATISTA, una vez terminadas las obras contratadas y hayan sido entregados, para
aprobación del CONTRATANTE, los planos actualizados finales (planos tal cual construidas
las obras) en medio digital e impresos y se hayan cumplido todas las otras obligaciones
contractuales y se hubiese emitido el Certificado de Terminación de las Obras por parte del
Administrador y Fiscalizador de Obras del Contratante.
El Contratista deberá entregar los planos AS-BUILT previo a la solicitud de recepción
provisional de la obra.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
158
Si durante la verificación de la ejecución de la Obra y pruebas que se realicen en la misma,
se encuentran partes incompletas, defectuosas o no aceptables, el Administrador y
Fiscalizador de Obras comunicará al Contratista tales observaciones a fin de que sean
subsanadas. Realizado esto, el CONTRATISTA notificará al Administrador y Fiscalizador
para que se realice una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones del
caso, el Administrador y Fiscalizador consideran que la ejecución de las obras es
satisfactoria, la Entidad Contratante dará inicio al proceso de Recepción Provisional.
La CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período que media
entre la recepción provisional y la definitiva de la obra, los que deberán ser atendidos en
este lapso.
18.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL OBJETO DEL CONTRATO: Transcurrido el plazo de
seis (6) meses desde la recepción provisional o de la declaratoria de recepción provisional
de pleno derecho, el CONTRATISTA solicitará una nueva verificación de la ejecución
contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma,
debiéndose iniciar en el plazo de diez (10) días contados desde la solicitud presentada por el
CONTRATISTA.
18.3. Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la
recepción provisional, se suspenderá la recepción hasta que se lo subsane a costa del
CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE
puede ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con la
misma, pero el Acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido.
18.4. Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas,
incluso las de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.
18.5. Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de
recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez días, se considerará que
tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un
Notario Público, a solicitud del CONTRATISTA notificará que dicha recepción se produjo.
18.6. Operada la recepción definitiva de pleno derecho, la CONTRATANTE tendrá el plazo
de treinta días para efectuar la liquidación del contrato.
Si no lo hiciese, el CONTRATISTA podrá presentar su liquidación a la entidad. Si no se
suscribe el acta de la liquidación técnico-económica en un nuevo plazo de treinta (30) días,
el CONTRATISTA notificará judicialmente con su liquidación a la CONTRATANTE.
18.7. ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción provisional
y definitiva, se deberá detallar todo lo relevante al contrato en cuanto a liquidaciones
económica y de plazos, antecedentes, …………...
18.8. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato se realizará previa
suscripción del acta de entrega recepción definitiva.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
159
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
19.1 El CONTRATISTA, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva,
responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la
regla tercera del artículo 1937 del Código Civil, en concordancia con su artículo 1940, hasta
por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:
20.1. El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la
definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y
las instalaciones adecuadas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- DEL CONTROL AMBIENTAL
22.1 En la ejecución de la obra, el contratista deberá cumplir con las normas ambientales
vigentes en la ejecución de la obra y de manera estricta el Plan de Manejo Ambiental.
CLÁUSULA
VIGÉSIMA
OCUPACIONAL
SEGUNDA.-
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
Y
SALUD
22.1 El contratista dará cabal cumplimiento a las Normas de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional establecidas en el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
mejoramiento del ambiente de trabajo.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
23.01 Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución
del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo,
podrán utilizar la Mediación impartida por un mediador en el Centro de
Mediación de la
Procuraduría General del Estado.
23.02 Si respecto de la divergencia suscitada no existiere acuerdo, las partes se someterán
al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, será
competente para conocer la controversia cualquiera de las Salas de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Provincial de Pichincha, que ejerce en el domicilio del SERVICIO
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, SECOB.
23.03 Si se llegare a firmar un acta de acuerdo total, la misma tendrá efecto de sentencia
ejecutoriada y cosa juzgada y su ejecución será del mismo modo
que las sentencias de
última instancia siguiendo la vía del apremio, conforme lo dispone el Art. 47 de la Ley de
Arbitraje y Mediación.
23.04 En el caso de no existir acuerdo las partes suscribirán la respectiva acta de
imposibilidad de acuerdo, y la controversia se ventilará ante las Salas de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Provincial de Pichincha.
23.05. En el caso de suscribirse actas de acuerdo parcial, las mismas tendrán efecto de cosa
juzgada sobre los asuntos acordados; y para el caso de los aspectos sobre los cuales no se
acuerde, éstos serán resueltos ante cualquiera de las Salas de lo Contencioso Administrativo
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
160
de la Corte Provincial de Pichincha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
23.06. La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, la
CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este
Contrato. Si la CONTRATISTA incumpliere este compromiso, el CONTRATANTE podrá dar
por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantías.
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES
24.1.-Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán
formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la fiscalización y el
CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe
encontrarse en la copia del documento y registrada en el libro de obra.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- DOMICILIO
25.1 Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en
la ciudad de (establecer domicilio).
25.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las
siguientes:
La CONTRATANTE: (dirección y teléfonos, correo electrónico).
El CONTRATISTA:(dirección y teléfonos, correo electrónico).
Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- ACEPTACION DE LAS PARTES
26.1.- Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y
aceptan el texto íntegro de estos pliegos, especificaciones técnicas, contrato, y se someten a
sus estipulaciones.
.
Dado, en la ciudad de _____________, a
________________________
_____________________________
LA CONTRATANTE
EL CONTRATISTA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
161
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS (SECOB)
LICITACIÓN INTERNACIONAL No. LPI-SECOB-CAF-011-2015
“CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO
TIPOLOGÍA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI,
CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”
V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS
Cláusula Primera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
1.1.- Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar
claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las
siguientes normas:
a.
Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y
obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De
existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las
normas del contrato.
c.
El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que
haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.
d.
En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro
IV de la Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos”.
1.2. Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la
manera que se indica a continuación:
a.
“Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el
contrato.
b.
“Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que
le corresponde ejecutar todas las acciones provenientes del proceso, así como cumplir
las disposiciones administrativas que fueren aplicables.
c.
“Contratista”, es el oferente adjudicatario.
d.
“Contratante” o “Entidad Contratante”, es la entidad pública que ha tramitado el
procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.
e.
“Oferente”, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una
"oferta", en atención al llamado a licitación.
f.
“Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a
través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la
ejecución de la obra o proyecto.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
162
Cláusula Segunda.- FORMA DE PAGO
Lo previsto en la cláusula quinta de las Condiciones Particulares del contrato, y además:
2.1. El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONTRATISTA
aperturará en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de
un cincuenta por ciento. El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo
bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato
designado por la CONTRATANTE verificará que los movimientos de la cuenta correspondan
estrictamente al proceso de ejecución contractual.
El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución de la
obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.
2.2.- La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en los
pliegos.
2.3. La CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de la fiscalización; se evitará
caer en el retardo injustificado de pagos.
2.4. Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se
efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades
reales de trabajo realizado, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación de la
fiscalización y del administrador del contrato.
2.5.- Para la aprobación de las planillas previamente la fiscalización y el CONTRATISTA de
forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. Las
mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA
ni recepción por parte de la CONTRATANTE; las obras serán recibidas parcial o totalmente,
siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.
Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán
incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se
calculará conforme a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos,
de haber lugar a ello.
2.6. Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes
reglas:
a. Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la Tabla
de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios del Formulario de la oferta, con
sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los
diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.
b. Dentro de los primeros cinco (5) días laborables posteriores al período al que corresponde
la planilla, el CONTRATISTA preparará la correspondiente planilla y la someterá a
consideración de la fiscalización.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
163
c. Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que
correspondan.
d. Por cada rubro, el contratista deberá indicar el origen de los bienes y servicios, los que
deben cumplir con la previsión hecha en la oferta. La fiscalización deberá verificar esta
información teniendo en cuenta las facturas entregadas por el contratista y la planilla de
aportes al IESS del personal de la obra.
e. Con las planillas, el CONTRATISTA presentará el estado de avance del proyecto y un
cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total
y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el
período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en
dólares de los Estados Unidos de América.
f. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborarán según el modelo
preparado por la CONTRATANTE y será requisito indispensable para la aprobación de la
planilla por parte del administrador del contrato, previo a tramitar el pago de la planilla
correspondiente.
2.7. Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos
ejecutados, el contratista deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al
día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. La Entidad Contratante tiene
la obligación de retener el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social ordenare y que correspondan a obligaciones en mora del contratista o se deriven de
convenios de purga de mora patronal por obligaciones con el seguro social, provenientes de
servicios personales para la ejecución de dicho contrato.
2.8.- De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que
procedan, de acuerdo con el contrato.
2.9. Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la
CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre
cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente
justificada, obligándose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este
motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa
máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.
Cláusula Tercera.- GARANTÍAS
3.1 Lo contemplado en la cláusula sexta de las condiciones particulares del contrato y la Ley.
El contratista, previa la suscripción del contrato, ha presentado y entregado las garantías de
fiel cumplimiento del contrato por el cinco por ciento (5%) de su valor, del cien por ciento
(100%) del valor del anticipo y la garantía técnica.
3.1.1 Garantía de Fiel Cumplimiento.- Previa la suscripción del contrato, el Contratista para
asegurar el fiel cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que
contrajese con terceros relacionadas con él, rinde una garantía a satisfacción del SERVICIO
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, consistente en ______ No. ______, otorgada por ______,
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
164
por el valor de ______ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD.
______), a favor del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, valor que equivale al
cinco por ciento (5%) del monto total del contrato.
3.1.2 Garantía de Buen Uso del Anticipo.- Para recibir el anticipo acordado, el Contratista
entrega una garantía a satisfacción del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS,
consistente en ______ No. ______, otorgada por ______, por el valor de ______ DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. ______), a favor del SERVICIO DE
CONTRATACIÓN DE OBRAS, que cubre el ciento por ciento (100%) del valor total de dicho
anticipo.
3.1.2.1. Condiciones de las garantías bancarias.- La(s) garantía(s) bancaria(s) deberá(n)
ser emitida(s) por un banco aceptable para el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
según la calificación que realiza periódicamente la Superintendencia de Bancos y Seguros,
será(n) incondicional(es), irrevocable(s), de cobro inmediato y renovable(s) en forma
inmediata a simple pedido del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS; sin cláusula de
trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el requerimiento del SERVICIO DE
CONTRATACIÓN DE OBRAS. Deberá(n) contener la obligación del Banco de pagar dicha(s)
garantía(s) bancaria(s) a la sola presentación del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE
OBRAS de una comunicación en la que indique el incumplimiento del Contratista y solicite el
referido pago. (Mantener todo el texto elaborado en cursivas para aquellos casos en los
que el contratista entregue garantías bancarias)
3.1.2.1. Condiciones de las pólizas.- La(s) póliza(s) de seguros deberá(n) ser emitida(s) por
una compañía de seguros legalmente autorizada para operar en el país, que cuente con un
contrato de reaseguro vigente, y que no haya superado el monto de responsabilidad máxima
de reaseguro, que a la fecha presente una situación financiera y económica, con base a la
información que obtenga por parte de la Superintendencia de Bancos y Seguros.
La(s) póliza(s) de seguros deberá(n) ser incondicional(es), irrevocable(s), de cobro inmediato
y renovable(s) en forma inmediata a simple pedido del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE
OBRAS; sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el
requerimiento del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS. Incluirá(n) las condiciones
aprobadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros para cada compañía aseguradora,
además contarán con el reaseguro que respalde la póliza emitida. (Mantener todo el texto
que se ha subrayado para aquellos casos en los que el contratista entregue pólizas de
seguros).
Garantías Técnicas: (Establecer conforme especificaciones remitidas por el área requirente)
3.2. Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la
CONTRATANTE en los siguientes casos:
3.2.1 La de fiel cumplimiento del contrato:
a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por
causas imputables al CONTRATISTA.
b) Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
165
3.2.2 La del anticipo:
a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.
b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la
CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la
liquidación del contrato.
3.2.3 La técnica:
a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en el
pliego y este contrato.
Cláusula Cuarta.- PRÓRROGAS DE PLAZO
4.1.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes
casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicitare, por escrito, justificando los
fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de
producido el hecho que motiva la solicitud.
a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la Entidad
Contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato, en base al informe
debidamente fundamentado de la fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza
mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la
obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato.
b) Cuando la CONTRATANTE ordenare la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se
produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de
Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para lo cual se utilizarán las figuras del
contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo.
c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el
cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la
fiscalización, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.
d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales
o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los
trabajos.
4.2. En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que
suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del
sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la
CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato y de la fiscalización.
El CONTRATISTA para obtener la prórroga de plazo deberá solicitarlo por escrito, de manera
motivada dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que
motiva la petición.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
166
9.3. Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización
del Administrador del Contrato y de la máxima autoridad de la CONTRATANTE o su
delegado, previo informe de la Fiscalización.
Cláusula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
A más de las obligaciones señaladas en el numeral 5.1 de la Sección V “Obligaciones DE
LAS PARTES” del pliego que son parte del presente contrato, las siguientes:
5.1. El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de
contratación tramitado, sobre la base de los estudios con los que contó la Entidad
Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá
aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para
solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios.
La ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios podrán
tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalización y aprobados por la administración.
5.2. El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas
designadas por la Entidad Contratante, toda la información y documentación que éstas
soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución de la
obra, la utilización de los bienes incorporados a ella y la operación de la infraestructura
correspondiente, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y
de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.
Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, tales como el
administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberán tener el
conocimiento suficiente para la operación y mantenimiento de la obra o infraestructura a
ejecutar, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el
contratista se compromete durante la ejecución de los trabajos, a facilitar a las personas
designadas por la Entidad Contratante toda la información y documentación que le sea
requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución constructivos.
5.3. En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; será realizada por
el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y
eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el
contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y
cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista como
sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.
5.4. Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de
obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar
debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del
plazo convenido, a entera satisfacción de la CONTRATANTE.
5.5. Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar
conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de
descripción de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el formulario de su
oferta, y cumplir con la participación ecuatoriana ofertada, la que ha sido preparada
atendiendo los términos establecidos por la CONTRATANTE en el estudio de desagregación
tecnológica, cuyo resultado global se ha presentado en el formulario de la oferta.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
167
5.6. El CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y
legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del
mismo o en norma legal específicamente aplicable.
5.7. El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el
Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus
trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna
por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con
el personal de la subcontratista.
5.8. EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto
en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud
ocupacional, seguridad social, laboral, etc.
Cláusula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE
6.1. Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 5.2 de las
condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato.
Cláusula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES
DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO.7.1. Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir
en la ejecución de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u órdenes de
trabajo.
Cláusula Octava.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS
8.1.- RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición del
CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y así
lo notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepción..
La CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período que media
entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser atendidos
en este lapso, siempre y cuando se originen en la inobservancia por parte del contratista
respecto a las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a
la obra contratada.
Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección periódica con la
finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte
de la fiscalización, el CONTRATISTA está obligado a solucionarlos en el caso de que tales
objeciones fueran por causas imputables al CONTRATISTA; caso contrario, se procederá a
presentar las planillas que correspondan.
8.2.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el término fijado desde la suscripción del acta
de recepción provisional total, o de la última recepción provisional parcial (si se hubiere
previsto realizar varias de éstas), o desde la declaratoria de recepción provisional presunta,
el CONTRATISTA solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
168
efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el
plazo de diez(10) días contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA.
8.3. Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la
recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a
satisfacción de la CONTRATANTE y a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de
menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE pudiere ser subsanado dentro del
proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el acta respectiva sólo se
firmará una vez solucionado el problema advertido.
8.4. Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas,
aún de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.
8.5. Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de
recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez días, se considerará que
tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un
Notario Público, a solicitud del CONTRATISTA notificará que dicha recepción se produjo.
La CONTRATANTE declarará la recepción presunta en el caso de que el CONTRATISTA se
negare expresamente a suscribir las actas de entrega recepción provisional o definitiva,
según corresponda, o si no las suscribiere en el término de diez (10) días contados desde el
requerimiento formal de la CONTRATANTE.
8.6. Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA o declarada por
la CONTRATANTE, producirá como único efecto la terminación del contrato, dejando a salvo
de los derechos de las partes a la liquidación técnico económica correspondiente.
Las partes buscarán en el plazo de 30 días posteriores a la recepción definitiva presunta
suscribir el acta de la liquidación técnico-económica del contrato, sin perjuicio de iniciar las
acciones legales de las que se crean asistidas.
8.7. ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción parcial,
provisional y definitiva, se observará lo dispuesto en las condiciones particulares de este
contrato.
8.8. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre las
partes se realizará en los términos previstos en las condiciones particulares de este contrato.
8.9. PLANILLA DE LIQUIDACIÓN: Junto con la solicitud de entrega-recepción definitiva de
las obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta final.
Cláusula Novena.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
9.1. El CONTRATISTA, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva,
responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la
regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el
artículo 1940 ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
169
Cláusula Décima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:
10.1 El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la
definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y
las instalaciones adecuadas.
Cláusula Undécima.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS
11.1. La CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las
leyes tributarias, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta e Impuesto al
Valor Agregado, al efecto procederá conforme la legislación tributaria vigente.
La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el
seguro social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo
a la Ley de Seguridad Social.
11.2. Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias
certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El CONTRATISTA
entregará a la CONTRATANTE hasta dos copias de este contrato, debidamente
protocolizadas, de acuerdo a lo previsto en la cláusula segunda. En caso de terminación por
mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del
CONTRATISTA.
Cláusula Duodécima.- TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO
12.1. La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por
la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso
administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.
12.2 Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación
unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para
proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL
MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.
170